机房建设工程安装合同5篇.docx

机房建设工程安装合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就机房建设工程安装事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包本工程，具体包括：

1.设计方案：乙方应根据甲方的需求和现场情况，提供合理的机房设计方案。

2.材料采购：乙方应负责采购所有机房建设所需的材料，并确保材料的质量符合标准。

3.施工安装：乙方应负责机房建设的施工和安装工作，确保施工进度和质量。

4.调试测试：乙方应对机房设备进行调试和测试，确保设备正常运行。

5.保修维护：乙方应提供一定年限的保修维护服务，确保机房设备的稳定运行。

三、工程期限

本工程自合同签订之日起开始，具体工期根据甲方需求和现场情况而定，但最长不超过______个月。

四、工程造价及支付方式

1.工程造价：_________元（大写：_________元整）。具体金额根据设计方案和材料清单而定。

2.支付方式：甲方应在本合同签订后支付乙方工程总造价的______%作为预付款，剩余款项在验收合格后支付。具体支付方式由双方协商确定。

五、质量保证及验收标准

1.乙方应确保工程质量符合《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，并符合甲方需求。

2.验收标准：双方应依据合同条款、设计方案和现场实际情况进行验收。具体验收标准由双方协商确定。

3.验收方式：双方应组织专业人员进行现场验收，并签署验收报告。如验收不合格，乙方应负责整改并重新验收。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方如未按照合同约定支付款项或未提供必要支持，应承担违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。具体赔偿标准由双方协商确定。

2.乙方如未按照合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿标准由双方协商确定。

3.不可抗力因素导致违约的，违约方应在合理范围内承担违约责任并赔偿对方损失。具体赔偿标准由双方协商确定。

七、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体管辖法院由双方协商确定。

2.适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如因本合同引起的纠纷或争议，双方应首先尝试通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体管辖法院由双方协商确定。

3.文书送达：双方在本合同履行过程中应确保文书送达的有效性。如因文书送达问题导致合同无法继续履行的，违约方应承担违约责任并赔偿对方损失。具体赔偿标准由双方协商确定。

八、其他约定事项及补充条款

1.甲方应为本合同的履行提供必要支持和保障，确保工程的顺利进行。如因甲方原因导致工程无法按时完成的，甲方应承担违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。具体赔偿标准由双方协商确定。

2.乙方应严格遵守合同条款和现场管理规定，确保工程的顺利进行。如因乙方原因导致工程无法按时完成的，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿标准由双方协商确定。

3.本合同未尽事宜，可由双方协商补充或变更。补充协议与本合同的效力相同，具有同等法律效力。但补充协议的内容不得违反法律法规的规定，不得损害社会公共利益和第三方合法权益。

4.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。合同一式两份，甲乙双方各执一份。如需修改或补充合同内容，应经双方协商一致后书面确认并签字盖章生效。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，为明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就机房建设工程安装事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、工期及进度

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.乙方需