施工合同格式施工安全责任协议书格式电子版5篇.docx

施工合同格式施工安全责任协议书格式电子版5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方施工工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工期限

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.工期顺延：如遇下列情况，乙方可向甲方提出顺延工期申请，甲方视情况给予答复。

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工。

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工。

（3）因乙方原因致使工程进度无法按时完成。

三、施工安全责任

1.乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工现场的安全。

2.乙方应设立专门的安全管理机构，负责施工过程中的安全管理工作。

3.乙方应定期对施工人员进行安全培训和教育，提高施工人员的安全意识。

4.乙方应确保施工现场的防护措施到位，防止施工人员及第三方人员受伤。

5.如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

四、施工质量保证

1.乙方应建立健全施工质量控制体系，确保施工质量符合相关标准。

2.乙方应设立专门的质量控制机构，对施工过程进行全程监控。

3.乙方应定期对施工人员进行技术培训和教育，提高施工人员的技能水平。

4.乙方应确保施工现场的材料和设备符合相关标准，防止因材料设备问题影响施工质量。

5.如因乙方原因造成施工质量问题，乙方应承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

五、施工合同价款及支付方式

1.施工合同价款：_________元（大写：_________元整）。具体金额根据施工图纸及变更情况确定。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同总金额的_____％作为预付款。剩余款项根据施工进度和验收情况分期支付。具体支付时间和金额由甲乙双方协商确定。

六、竣工验收与结算

1.竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方在收到申请后组织相关人员进行竣工验收。验收标准为施工图纸及变更情况。验收合格后，双方签署竣工验收报告。验收不合格的，乙方应在规定时间内进行整改并重新申请验收。

2.结算：竣工验收合格后，乙方应向甲方提交结算申请。甲方在收到申请后组织相关人员进行结算审核。审核通过后，双方签署结算协议并按照协议进行结算。审核不通过的，乙方应在规定时间内进行整改并重新申请结算。

七、违约责任及赔偿损失

1.违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失。

2.赔偿损失：如因一方原因导致工程无法按时完成或质量不符合相关标准，应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括但不限于未完成工作的费用、质量问题的修复费用以及因此给甲方造成的其他损失。

八、争议解决及法律适用

1.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定。判决结果出来后，双方应遵守判决结果并履行相应的义务。若一方不履行判决结果给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

2.法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规的规定。如有其他特殊约定或法律法规的不同规定，则以特殊约定或法律法规为准。若甲乙双方的行为违反了相关法律法规的规定或侵害了第三方的合法权益，应承担相应的法律责任。

九、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。生效前双方应履行相应的义务和责任。合同生效后双方应严格遵守本合同的约定并履行相应的义务和责任。任何一方不得擅自变更或解除本合同否则应承担相应的法律责任。合同生效后的变更或解除需双方协商确定并签署书面协议方可生效。同时双方应积极履行本合同约定的义务和责任确保施工工程的顺利进行和高质量完成。2.合同终止：在本合同履行过程中如因不可抗力或其他特殊原因需要终止本合同时双方应及时协商确定并签署书面协议方可终止本合同。合同终止后双方应积极配合进行清算工作并妥善处理相关事宜确保双方权益得到充分保障。若一方违反本合同约定导致合同无法继续履行则应承担相应的违约责任并赔偿因此给另