旅行购房合同7篇.docx

旅行购房合同7篇

篇1

甲方（购房者）：________，身份证号码：________

乙方（开发商）：________，统一社会信用代码：________

鉴于甲方有意购买乙方开发的房产，双方经过友好协商，达成如下协议：

一、房产基本情况

乙方开发的房产位于________，具体为________（请详细描述房产位置、面积、户型等信息）。

二、购房款及支付方式

1.购房款总额为________元（大写：________元整）。甲方同意以________（请详细描述支付方式，如银行转账、支票等）方式支付。

2.甲方应在签订合同后________日内支付购房款的________%（大写：________元整），剩余款项在房产交付时一次性支付。

三、房产交付及验收

1.乙方应在________年________月________日前将房产交付给甲方。交付时，乙方应提供《房屋所有权证》等相关证明文件。

2.甲方应在收到房产后________日内进行验收，并签署验收报告。如有质量问题，甲方有权要求乙方在合理期限内修复。

四、违约责任

1.若乙方未能在约定时间内交付房产，乙方应自逾期之日起每日向甲方支付违约金________元（大写：________元整）。

2.若甲方未能在约定时间内支付购房款或进行验收，甲方应自逾期之日起每日向乙方支付违约金________元（大写：________元整）。

五、争议解决

1.如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.双方同意，因履行本合同而产生的所有争议，应适用中华人民共和国法律。因诉讼产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等，均由败诉方承担。

六、其他条款

1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.双方同意，本合同的所有修改和补充应以书面形式进行，并由双方签字（盖章）确认。

4.本合同中的任何条款如因不可抗力或其他原因导致无法履行，双方应协商解决方案。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.双方同意，本合同的终止或解除，应依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规进行。如因一方违约导致合同解除或终止，违约方应承担相应的法律责任。

6.双方同意，本合同的必威体育官网网址条款对双方具有法律约束力。双方应对本合同的内容及履行过程中获知的对方商业秘密、个人隐私等信息必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

7.双方同意，本合同的管辖法院为中华人民共和国有管辖权的人民法院。如因本合同产生的纠纷或争议需要诉讼解决，双方应接受相关法院的管辖和审理。

8.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至房产交付并完成验收后终止。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，包括但不限于已支付购房款的退还、房产的返还等。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（购房者）：________（签字/盖章）

日期：________年________月________日

乙方（开发商）：________（签字/盖章）

日期：________年________月________日

篇2

甲方（购房者）：_________，身份证号：_________

乙方（开发商）：_________，统一社会信用代码：_________

鉴于甲方有购房需求，乙方有房产出售，双方经过友好协商，达成以下协议：

一、房屋基本情况

乙方将位于_________市_________区的房产出售给甲方，房屋具体信息如下：

1.房屋地址：_________；

2.房屋面积：_________平方米；

3.房屋户型：_________；

4.房屋价格：_________元/平方米；

5.房屋交付时间：_________。

二、付款方式

甲方选择以下第_________种付款方式：

1.一次性付款：甲方在签订合同时支付全部房款。

2.分期付款：甲方按照约定的时间节点支付房款，具体支付时间和金额如下：

（1）合同签订后支付首付款_________元；

（2）_________年_________月_________日支付中期款_________元；

（3）_________年_________月_________日支付