2024年钢筋绑扎工程承包标准协议模板版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年钢筋绑扎工程承包标准协议模板版B版

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.承包商责任

2.1承包商的资质

2.2承包商的义务

2.3承包商的违约责任

3.业主责任

3.1业主的义务

3.2业主的违约责任

4.工程进度与质量

4.1工程进度计划

4.2工程质量标准

4.3工程验收

5.工程款项

5.1工程预算

5.2工程款的支付

5.3工程款的扣除

6.工期延误

6.1工期延误的定义

6.2工期延误的处理

7.保险

7.1承包商保险

7.2业主保险

8.争议解决

8.1争议的解决方式

8.2争议的诉讼地点

9.合同的变更与解除

9.1合同变更的条件

9.2合同解除的条件

10.合同的终止

10.1合同终止的条件

10.2合同终止后的处理

11.违约金

11.1违约金的计算方式

11.2违约金的支付时间

12.合同的生效与终止日期

12.1合同的生效日期

12.2合同的终止日期

13.其他条款

13.1必威体育官网网址条款

13.2知识产权条款

13.3不可抗力条款

14.附件

14.1工程图纸

14.2工程量清单

14.3承包商资质证明文件

14.4业主授权书

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1工程名称：2024年钢筋绑扎工程

1.2工程地点：具体项目地点

1.3工程规模：根据项目具体规模描述

1.4工程内容：包括但不限于钢筋的采购、加工、绑扎、焊接、验收等一切相关工作。

第二条承包商责任

2.1承包商的资质：承包商须具备国家相关部门核发的合法资质，并按照法律法规和行业标准进行施工。

2.2承包商的义务：承包商应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工程进度等完成相关工作。

2.3

承包商的违约责任：如承包商未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿业主的损失、支付违约金等。

第三条业主责任

3.1业主的义务：业主应按照合同约定提供施工场地、施工条件，并支付工程款项。

3.2业主的违约责任：如业主未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿承包商的损失、支付违约金等。

第四条工程进度与质量

4.1工程进度计划：承包商应按照合同约定的时间节点完成工程，具体进度计划由双方共同商定。

4.2工程质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定的标准。

4.3工程验收：工程完成后，由双方共同组织验收，验收合格后支付尾款。如验收不合格，承包商应在规定时间内整改到位，并承担由此产生的费用。

第五条工程款项

5.1工程预算：工程预算金额为X元，具体项目预算由双方商定。

5.2工程款的支付：工程款支付分为三个阶段，分别为预付款、进度款和尾款。预付款为工程预算的30%，进度款根据工程实际完成进度支付，尾款在工程验收合格后支付。

5.3工程款的扣除：如承包商未能按照合同约定完成工程，业主有权扣除相应款项，直至扣除完毕。

第六条工期延误

6.1工期延误的定义：因承包商原因导致工程进度延误，称为工期延误。

6.2工期延误的处理：工期延误每超过一天，承包商应支付违约金X元。如工期延误超过合同约定的期限，业主有权解除合同，并追究承包商的违约责任。

第八条保险

8.1承包商保险：承包商应为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并承担保险费用。

8.2业主保险：业主应购买工程一切险，包括但不限于火灾、爆炸、雷击、洪水等自然灾害和意外事故造成的损失。保险费用由业主承担。

第九条争议解决

9.1争议的解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议的诉讼地点：争议诉讼地点为合同签订地。

第十条合同的变更与解除

10.1合同变更的条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

10.2

合同解除的条件：合同履行过程中，如发生不可抗力或其他无法预见、无法避免且无法克服的情形，导致合同无法履行，双方均可解除合同。解除合同后，双方应按照合同约定承担相应的责任。

第十一条合同的终止

11.1合同终止的条件：合同履行完毕，工程验收合格，双方支付完毕所有款项，合同自然终止。

11.2合同终止后的处理：合同终止后，承包商应按照业主要求拆除临时设施，清理施工