热门工地施工合同范本8篇.docxVIP

热门工地施工合同范本8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程发包给乙方施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.工期顺延：如遇下列情况，工期可顺延：

（1）因甲方原因造成停工；

（2）因甲方变更设计或增加工程量；

（3）因不可抗力因素。

三、工程质量及验收

1.乙方应确保工程质量符合《建设工程质量评价标准》及相关行业标准。

2.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。

3.工程竣工后，乙方应提交工程验收申请，甲方应在接到申请后尽快组织验收。

四、工程款支付与结算

1.工程款支付方式：_________

2.工程款支付时间：_________

3.工程款结算方式：_________

4.工程款结算时间：_________

五、违约责任

1.甲方若未按时支付工程款，应自逾期之日起按日向乙方支付违约金。违约金标准为未支付工程款的万分之五。

2.乙方若未按时完成工程，应自逾期之日起按日向甲方支付违约金。违约金标准为未完成工程量的合同价的万分之五。

3.甲乙双方在履行合同过程中，如因违约造成对方损失的，违约方应赔偿因此造成的损失。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。

七、其他条款

1.甲方应提供必要的水电供应及施工条件，确保乙方顺利施工。

2.乙方应按规定办理施工许可证等相关手续，并承担相关费用。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

乙方（承包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方[项目名称]的施工项目达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[项目名称]

2.工程地点：[项目地址]

3.工程规模：[项目规模]

4.工程要求：[项目要求]

二、承包方式

乙方采用[承包方式]的方式承包甲方发包的工程项目。具体内容包括但不限于：设计、采购、施工、安装、调试等。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：甲方应支付乙方的工程价款为[合同价款]元。该价款包括乙方完成工程项目所需的所有费用。

2.支付方式：甲方应在工程竣工验收合格后[支付期限]内支付全部工程价款。具体支付时间节点和金额以甲方出具的支付凭证为准。

四、工期及质量

1.工期：乙方应在合同签订后[工期]内完成全部工程项目。如遇特殊情况，乙方应及时向甲方提交书面报告，经甲方同意后，可相应调整工期。

2.质量：乙方应确保工程达到[质量目标]的质量标准。若工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工或修复，并承担相应的损失。

五、违约责任

1.甲方违约责任：若甲方未按时支付工程价款或违反其他合同条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.乙方违约责任：若乙方未按时完成工程项目或违反其他合同条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

六、争议解决

1.争议解决方式：如甲乙双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决内容：诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，及时提供相关资料和证据。判决生效后，双方应自觉履行判决结果。

七、其他条款

1.安全施工：乙方应确保施工现场的安全管理符合相关规定，并采取必要的安全措施保障施工