钢结构桥梁建设分包项目协议2025.docxVIP

PAGE

1-

钢结构桥梁建设分包项目协议2025

第一章总则

第一章总则

(1)本协议以下简称“协议”，是指甲方（以下简称“分包方”）与乙方（以下简称“总包方”）在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就钢结构桥梁建设分包项目的合作事宜所签订的协议。本协议的签订，旨在明确双方的权利义务，确保项目顺利进行，实现双方共赢。

(2)本协议所指的钢结构桥梁建设分包项目，包括但不限于钢结构构件的制造、运输、安装以及相关辅助工作。项目范围、质量标准、工期要求等具体内容，以双方签订的《钢结构桥梁建设分包合同》为准。本协议未尽事宜，双方应按照国家相关法律法规、行业规范以及《钢结构桥梁建设分包合同》的约定执行。

(3)甲方作为分包方，负责本项目的施工、管理及协调工作，确保项目按照合同约定的时间、质量、安全要求完成。乙方作为总包方，负责项目的整体规划、组织协调、质量监督及竣工验收工作。双方应严格按照国家法律法规和行业标准，确保项目的顺利进行，共同维护双方的合法权益。

第二章项目分包内容

第二章项目分包内容

(1)本项目分包内容主要包括但不限于以下部分：钢结构桥梁的制造、运输、安装以及防腐涂装等。其中，钢结构制造部分涉及各类构件的加工，如主梁、桥面板、立柱等，预计总重量约为1000吨，采用先进的数控切割、焊接和热处理工艺，确保构件尺寸精度和结构强度。根据类似项目经验，此类构件的制造周期约为3个月。

(2)钢结构运输环节需确保构件在运输过程中的安全，采用专业的运输车辆和加固措施。例如，某次运输过程中，采用20辆重型卡车，对构件进行加固，确保每辆车上不超过40吨重量。运输距离约为500公里，平均每天运输2趟，总运输时间约为10天。此外，针对特殊地形和气候条件，还需制定相应的应急预案，确保运输工作的顺利进行。

(3)钢结构安装工程是本项目的重要环节，包括桥墩、桥台、主梁、桥面板等构件的安装。根据设计要求，桥墩采用预应力混凝土结构，桥台采用桩基础，主梁和桥面板采用焊接或螺栓连接。安装过程中，需遵循以下步骤：基础处理、构件运输、定位安装、焊接连接、防腐涂装等。以某次安装工程为例，共计安装主梁30根，桥面板1000平方米，立柱50根，安装周期为2个月。为确保安装质量，项目组对施工人员进行专项培训，并采用实时监控和检测手段，确保安装精度和施工安全。

第三章分包双方权利义务

第三章分包双方权利义务

(1)乙方（总包方）的权利与义务：

乙方有权对分包方的施工质量、进度、安全等进行监督，确保符合合同约定和国家相关标准。乙方应提供必要的施工图纸、技术资料和施工场地，并对分包方进行必要的施工指导。例如，在某个项目中，乙方提供了详细的施工图纸和材料清单，并对分包方进行了为期两周的现场培训，确保施工人员掌握相关技术要求。

(2)甲方（分包方）的权利与义务：

甲方有权要求乙方提供必要的施工条件和资源，并对施工过程中的技术问题提出建议。甲方应按照合同约定的时间节点完成分包工程，确保施工质量。以某项目为例，甲方在合同规定的时间内完成了所有分包工程，并通过了质量验收，获得了乙方的认可。

(3)双方的合作与协调：

双方应建立有效的沟通机制，定期召开协调会议，解决施工过程中出现的问题。例如，在某个项目中，双方每月召开一次协调会，讨论施工进度、质量问题和资源调配等事宜。此外，双方还应共同承担因不可抗力因素导致的工程延误和损失，并按照合同约定进行赔偿。在另一个项目中，由于自然灾害导致工程延误，双方协商后，按照合同约定进行了合理的补偿。

第四章违约责任及争议解决

第四章违约责任及争议解决

(1)违约责任：

任何一方违反本协议约定，导致项目延误、质量不合格或造成对方经济损失的，应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等。违约金的计算方式为：违约金额×违约天数×违约金比例。若因甲方原因导致项目延误，甲方应向乙方支付违约金；若因乙方原因导致项目延误，乙方应向甲方支付违约金。例如，在某个项目中，因甲方未能按时完成构件制造，导致项目延误15天，经双方协商，甲方需支付违约金10万元。

(2)争议解决：

双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决，或提交至双方共同认可的仲裁机构仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。例如，在另一个项目中，因施工过程中发生技术争议，双方首先进行了友好协商，但未能达成一致，随后将争议提交至仲裁机构，仲裁机构在60天内作出裁决，双方均遵守了裁决结果。

(3)不可抗力：

因不可抗力导致本协议无法履行或部分条款无法履行的，双方均不承担违约责任。不可抗力包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。发生不可抗力事件后，受影响方应在第一时间