钢管架搭建合同协议书.docxVIP

PAGE

1-

钢管架搭建合同协议书

一、合同双方基本信息

(1)本合同双方，甲方（以下简称“甲方”）为[甲方全称]，注册地址为[甲方注册地址]，法定代表人为[甲方法定代表人姓名]，联系电话为[甲方联系电话]，乙方（以下简称“乙方”）为[乙方全称]，注册地址为[乙方注册地址]，法定代表人为[乙方法定代表人姓名]，联系电话为[乙方联系电话]。双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行钢管架搭建工程事宜，达成如下协议。

(2)甲方为满足[甲方项目名称]项目施工需求，决定委托乙方进行钢管架搭建工程。乙方接受甲方委托，愿意按照甲方要求完成钢管架搭建工作。双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，特订立本合同，以确保双方权益。

(3)本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[合同有效期]，自合同生效之日起至[合同终止日期]止。在合同有效期内，双方应严格遵守本合同约定，确保工程顺利进行。如因不可抗力或其他原因导致合同无法履行，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均有权终止合同，并要求对方承担相应的违约责任。

二、钢管架搭建工程内容

(1)本工程钢管架搭建范围包括但不限于[项目名称]施工现场，总面积约为[总面积]平方米。根据施工现场实际情况，需搭建高度为[搭建高度]米的钢管架，采用[钢管规格]的钢管，搭设面积为[搭设面积]平方米。工程所需材料包括但不限于：主材钢管[数量]根，连接件[数量]套，脚手板[数量]张，安全网[数量]平方米。参考类似工程案例，如[案例名称]，该工程钢管架搭建用时约[搭建用时]天。

(2)钢管架搭建施工过程中，应严格按照国家相关标准和规范执行，确保施工安全。施工前，乙方需对施工现场进行详细勘察，制定详细的施工方案，并报甲方审核批准。施工过程中，乙方应配备足够的技术人员和施工人员，确保施工质量。根据[规范名称]规定，钢管架搭设应满足以下要求：立杆间距不大于[立杆间距]米，横杆间距不大于[横杆间距]米，水平杆步距不大于[步距]米，斜杆倾角不大于[倾角]度。

(3)钢管架搭建完成后，乙方应组织人员进行自检，确保搭设质量符合要求。自检合格后，乙方应邀请甲方进行验收。验收合格后，甲方应在[验收合格后]个工作日内支付乙方工程款[金额]元。如验收不合格，乙方应在[整改期限]个工作日内进行整改，直至合格。在施工过程中，如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

三、工程期限及付款方式

(1)本工程自合同签订之日起[开工日期]开始施工，预计总工期为[预计工期]个月。具体施工进度安排如下：第一阶段为钢管架基础搭建，预计用时[时间]个月；第二阶段为主体搭建，预计用时[时间]个月；第三阶段为附属设施安装，预计用时[时间]个月。乙方应严格按照施工进度计划执行，确保工程按时完成。

(2)付款方式如下：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款[金额]元，作为工程启动资金。工程进度达到50%时，甲方支付工程款[金额]元；工程进度达到80%时，甲方支付工程款[金额]元；工程全部完工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程款[金额]元。所有款项支付均需以银行转账方式进行，乙方在收到甲方付款通知后[天数]个工作日内完成收款手续。

(3)乙方在工程进度达到约定的付款节点时，应向甲方提交相应的工程进度报告和付款申请。甲方应在收到乙方提交的申请及相关文件后[天数]个工作日内完成审核，并按照约定支付相应款项。如因乙方原因导致工程进度延误，甲方有权暂停支付相应款项，直至工程进度恢复正常。如因甲方原因导致付款延误，甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款利息。

四、违约责任及争议解决

(1)如乙方未按合同约定的工期完成工程，每延误一日，应向甲方支付违约金[金额]元。若因乙方原因导致工程延期超过[天数]天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的直接经济损失。例如，在[案例名称]项目中，因乙方施工延误，导致甲方遭受[具体损失]元的损失，乙方最终赔偿了甲方全部损失。

(2)如甲方未按合同约定的付款时间支付款项，每延误一日，应向乙方支付违约金[金额]元。若甲方逾期付款超过[天数]天，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款利息。根据[相关法律法规]，逾期付款利息按中国人民银行同期贷款利率计算。如[案例名称]项目中，甲方因资金问题延迟支付，乙方暂停施工后，甲方支付了逾期利息，并继续履行合同。

(3)若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同，除非法院另有判决。若因争议导致工程进度延误，延误期间造成的损失由责任方承担。根据[案例名称]项目，双方在施工过程中出现争议，通过诉讼解决了争议，最终工程进度未受