安徽省分包管理合同5篇.docxVIP

安徽省分包管理合同5篇

篇1

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

甲方（发包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（分包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚实守信的原则，就甲方在XXXX项目中的分包事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程规模：XXXX。

4.工程造价：XXXX。

二、分包方式

甲方将本工程的XXXX部分分包给乙方施工。具体内容包括但不限于XXXX。乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成相应的施工任务。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：甲方支付乙方的工程价款按照实际完成的工程量计算，单价为每平米XX元（大写：XX元整）。具体支付细节根据工程进度进行结算。

2.支付方式：甲方在乙方完成施工任务并通过验收后，按照合同约定支付工程价款。支付方式包括但不限于银行转账、支票等。乙方需提供相应的发票和结算单据。

四、工期及进度要求

1.工期：乙方需在签订合同后XX天内完成施工任务。如有特殊情况需延长工期，需提前向甲方提交书面申请并获得批准。

2.进度要求：乙方需按照甲方制定的施工进度计划，按时完成每个阶段的施工任务。如有延误，需及时向甲方汇报原因并采取措施进行补救。

五、质量保证措施

1.乙方需建立健全的质量管理体系，确保施工质量的稳定。设立专门的质量检查人员，对施工过程进行全面监控。

2.严格执行施工工序，确保每个环节的施工质量符合标准要求。对于不合格的施工部分，乙方需自行承担费用进行整改。

3.甲方有权对施工质量进行抽查和检验，对于不符合要求的施工部分，甲方有权要求乙方进行整改或返工。

六、安全保证措施

1.乙方需建立健全的安全管理制度，确保施工现场的安全。设立专门的安全管理人员，对施工过程进行全面监控。

2.严格执行安全操作规程，确保施工过程中的安全无事故。对于违反安全规定的行为，乙方需及时制止并采取措施进行整改。

3.甲方有权对施工现场进行安全检查和监督，对于存在安全隐患的施工部分，甲方有权要求乙方进行整改或停工整改。

七、违约责任及赔偿损失

1.违约责任：如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约程度进行确定，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.赔偿损失：如一方违约给另一方造成实际损失，需进行赔偿。具体赔偿金额根据实际损失程度进行确定，包括但不限于直接损失和间接损失。

八、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼方式解决。具体仲裁机构或管辖法院根据合同约定进行确定。

2.管辖法院：如双方选择通过诉讼方式解决争议，管辖法院应为有管辖权的人民法院。具体管辖法院根据合同约定和实际情况进行确定。

九、合同生效及终止条件

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。具体生效时间根据双方协商确定。

2.合同终止条件：有下列情形之一的，合同可以终止：一是双方协商同意终止合同；二是出现法律法规规定的其他情形需要终止合同；三是因不可抗力导致合同无法继续履行的情况。

十、其他约定事项

1.必威体育官网网址义务：双方应对合同内容及施工过程中涉及的商业秘密和技术秘密进行必威体育官网网址，不得擅自泄露给第三方。必威体育官网网址期限为工程竣工验收后XX年。

2.不可抗力：如因不可抗力导致合同无法按时履行或无法履行完毕的，双方应相互谅解并协商解决方案。不可抗力包括但不限于自然灾害、社会突发事件等不可预测的情况。

3.合同修改与补充：如需对合同进行修改或补充的，双方应协商一致并签订书面协议进行确认。修改或补充的内容应明确具体事项和生效时间等要素。

4.合同解除与清算：如合同需要提前解除的，双方应协商确定解除时间和相关事宜。在合同解除后，双方应进行清算工作，确保各自权益得到保障。清算内容包括但不限于已完成工作量的结算、未使用完材料的处理以及应收应付账款的清算等。具体清算事宜根据双方协商确定。

5.合同争议解决方式的选择应遵循公平、公正、合法原则进行确定和解决争议双方应本着友好合作的态度协商解决争议若协商不成可通过仲裁或诉讼方式解决争议具体仲裁机构或管辖法院根据合同约定进行确定在争议解决过程中双方应积极配合提供相关证据和材料以便尽快解决争议恢复合同的正常履