钢结构工程安装劳务分包合同协议书6篇.docx

钢结构工程安装劳务分包合同协议书6篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就钢结构工程安装劳务分包给乙方施工，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：钢结构工程安装

第二条承包方式

1.乙方按甲方提供的施工图纸、技术要求、施工方案及工期要求，完成钢结构工程的安装施工任务。

2.乙方必须服从甲方的统一指挥、协调和安排。

3.乙方所需材料由甲方供应，乙方应妥善保管，不得损坏或遗失。如有损坏或遗失，乙方应照价赔偿。

4.乙方应自备施工所需的一切工具、设备，并应自备安全设备，确保施工过程中的安全。

5.乙方应保证施工质量，确保工程符合设计要求和技术标准。如因乙方施工质量问题导致的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

6.乙方应在施工过程中严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。如因乙方违反安全操作规程导致的安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

第三条工程造价及结算方式

1.工程安装劳务费用按实际发生并经验收合格的工程量计算。具体计价方式根据工程实际情况，结合市场价格进行商定。

2.乙方应在工程竣工验收合格后，向甲方提交结算资料。甲方在收到结算资料后，应及时进行结算审核。如甲方在收到结算资料后未在规定时间内进行结算审核，则视为甲方认可乙方的结算资料。

3.乙方在结算过程中应提供合法有效的发票和凭证，确保结算资料的准确性和完整性。如因乙方提供的结算资料不准确或不完整导致的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

第四条付款方式

1.甲方应在签订合同后，向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。预付款在结算时扣除。

2.甲方应在工程竣工验收合格后，向乙方支付剩余款项。具体支付时间根据结算审核情况而定。

3.甲方应通过银行转账或其他合法方式向乙方支付款项。具体支付方式在合同中明确约定。

第五条合同生效及变更

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后因特殊原因需要变更或解除的，应经双方协商一致并签订书面变更或解除协议。

2.变更或解除协议应当符合《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，并不得损害国家、集体和第三方的利益。

3.变更或解除协议后，双方应履行变更或解除协议所约定的义务。未履行义务的，应承担相应的法律责任。

第六条争议解决及法律适用

1.如双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。如因不可抗力导致合同无法履行或无法完全履行，双方应协商解除合同或变更合同内容。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重事实、提供必要的证据材料并配合法院的调查取证工作。法院依法作出的判决或裁定具有法律效力，双方应自觉履行判决或裁定所确定的义务。如一方不履行判决或裁定所确定的义务，另一方有权向人民法院申请强制执行。

篇2

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方经协商一致，就甲方将承建的钢结构工程中的劳务分包给乙方一事，签订本合同协议书，以资共同遵守。

一、工程名称：XXX钢结构工程

二、工程地点：XXX

三、劳务分包内容：XXX钢结构工程的安装劳务

四、合同工期：本合同协议书约定的工期自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止，合同协议书签订后，如遇下列情况，合同协议书约定的工期作相应调整：

1.甲方未能按时提供施工图纸、相关技术资料或未按时通知乙方进场施工，工期顺延；

2.乙方未能按时进入现场施工或由于乙方原因造成的施工中断，工期不顺延；

3.甲方或乙方提出的修改设计图纸，经双方确认后，工期作相应调整。

五、合同总价款及支付方式：

1.合同总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），此价格已包含乙方安装过程中的所有费用；

2.合同协议书签订后，甲方即向乙方支付合同总价款的XX%作为预付款；

3.乙方按甲方要求完成全部安装工程后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；

4.乙方安装完毕，经甲方及有关部门验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的XX%。

六、双