铁塔采购安装工程施工合同.docxVIP

PAGE

1-

铁塔采购安装工程施工合同

一、合同概述

(1)本合同编号为XXXX，签订日期为XXXX年XX月XX日，甲方为XXXX通信有限公司，乙方为XXXX建筑工程有限公司。本合同旨在明确甲乙双方在铁塔采购安装工程施工过程中的权利、义务和责任。合同总金额为人民币XX万元整，其中包含铁塔设备采购费用、施工安装费用、调试费用及其他相关费用。本合同工期为自合同生效之日起XX个月，具体施工进度将根据实际工作量和天气条件进行调整。

(2)本合同项目地点位于XXXX市，涉及XX个基站铁塔的采购与安装。甲方负责提供施工所需场地、施工图纸、技术规范等资料，乙方负责按照甲方要求进行铁塔设备的采购、安装和调试工作。为确保工程质量和进度，乙方将严格按照国家相关标准和规范进行施工，并确保施工过程中不造成环境污染和安全事故。根据历史案例，类似项目平均施工周期为XX个月，甲方将根据实际进度支付工程款项。

(3)本合同采用分期付款方式，具体付款节点为：合同签订后XX天内支付合同总额的XX%，施工进度达到XX%时支付合同总额的XX%，工程验收合格后支付合同总额的XX%，余款在保修期满后支付。为确保合同履行，双方同意设立XX万元的履约保证金，由乙方在合同签订后XX天内支付给甲方。如因乙方原因导致合同无法履行，甲方有权扣除相应比例的履约保证金作为违约金。

二、项目范围与内容

(1)本项目范围包括XX个通信基站的铁塔采购与安装工程。具体内容包括但不限于：铁塔设备的采购、运输、现场安装、基础施工、塔身组装、设备调试、天线安装、接地系统施工等。根据以往项目经验，此类工程平均涉及铁塔XX座，天线XX台，预计施工周期为XX个月。

(2)铁塔设备采购将遵循质量优先的原则，选用符合国家相关标准的优质产品。设备采购数量为XX套，预计总重量超过XX吨。安装过程中，将严格按照设计图纸和技术规范进行，确保铁塔的稳定性和安全性。例如，在XX项目中进行铁塔安装时，通过严格的质量控制，确保了铁塔的抗震性能达到XX级。

(3)项目内容还包括对现有通信设备的升级改造。预计升级改造的通信设备包括XX台基站控制器、XX台传输设备、XX台服务器等。改造工作将在不影响现有通信服务的前提下进行，确保在工程期间通信网络的稳定运行。根据案例，此类升级改造工程通常在XX天内完成，并在改造完成后进行为期XX天的系统测试。

三、合同履行与变更

(1)本合同履行过程中，双方应严格按照合同约定执行。甲方应按时支付工程款项，乙方应按约定的工期和质量标准完成施工任务。施工过程中，如因不可抗力导致工程进度延误，双方应协商解决，并可根据实际情况调整工期。例如，在XX项目施工中，因连续降雨导致施工进度延误，经双方协商后，工期顺延了XX天。

(2)合同履行期间，如因设计变更、工程量增加等原因需对合同内容进行调整，双方应书面通知对方，并协商一致后签订补充协议。任何一方未经对方同意擅自变更合同内容均属违约行为，违约方应承担相应的违约责任。根据历史案例，设计变更通常涉及工程量增加约XX%，调整后的工期延长约为XX%。

(3)合同履行期间，如出现争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。在争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，确保工程顺利进行。例如，在XX项目施工过程中，因施工方案存在争议，双方在协商未果后，向人民法院提起诉讼，在诉讼期间，工程进度未受到影响，最终法院判决维护了双方的合法权益。

四、违约责任与争议解决

(1)如乙方未能按照合同约定的工期和质量标准完成施工任务，甲方有权要求乙方赔偿因延误造成的直接经济损失，包括但不限于设备租赁费、人员误工费等。赔偿金额根据实际损失计算，最高不超过合同总额的XX%。若乙方在甲方通知后XX日内仍未采取补救措施，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

(2)若甲方未能按期支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金按每日XX‰的比例计算，从应付款项逾期之日开始计算至实际支付之日止。如甲方逾期支付导致乙方停工或施工进度严重滞后，乙方有权要求甲方赔偿相应的损失。

(3)争议解决方面，双方应首先通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议。协商不成时，任何一方均可将争议提交至合同签订地人民法院解决。在争议解决期间，双方应继续履行合同义务，不得影响工程进度和合同目的的实现。若因争议导致工程延期，延误责任由责任方承担，并赔偿对方因此遭受的损失。根据过往案例，争议解决过程平均耗时约为XX个月，最终以法院判决结果为准。