2024年水利工程施工合同选编.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年水利工程施工合同选编

本合同目录一览

第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

第二条合同主体

2.1发包人

2.2承包人

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

第四条工程质量

4.1质量标准

4.2质量监督

4.3质量保证

第五条工程进度

5.1施工工期

5.2进度计划

5.3工期延误

第六条材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量

第七条施工安全

7.1安全措施

7.2安全事故处理

7.3安全生产责任

第八条环境保护

8.1环境保护措施

8.2环保验收

8.3环保责任

第九条变更与解除

9.1合同变更

9.2合同解除

第十条违约责任

10.1违约行为

10.2违约责任

第十一条争议解决

11.1争议方式

11.2仲裁地点

11.3仲裁效力

第十二条合同的生效、变更和终止

12.1合同生效条件

12.2合同变更程序

12.3合同终止条件

第十三条其他条款

13.1文物保护

13.2不可抗力

13.3法律适用

13.4合同附件

第十四条合同的签署与备案

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3备案要求

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：2024年地区水利工程施工项目

1.2工程地点：地区某某河流上下游

1.3工程规模：本次工程主要包括X立方米土石方开挖，X立方米混凝土浇筑，X米堤防建设，以及相关的辅助设施建设。

1.4工程内容：包括但不限于水利枢纽主体工程、河道疏浚、堤防加固、渠道整治、水土保持、环境治理等施工内容。

第二条合同主体

2.1发包人：地区水利局

2.2承包人：X水利工程有限责任公司

第三条合同价格

3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）

3.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商进行价格调整。

3.3支付方式：合同签订后，发包人按工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间由双方在专用条款中约定。

第四条工程质量

4.1质量标准：工程质量应符合《水利水电工程施工质量验收规范》（GB502682008）及行业相关标准要求。

4.2质量监督：发包人委托第三方质量监督机构对工程质量进行全程监督，确保工程质量。

4.3质量保证：承包人应建立健全质量管理体系，加强施工过程质量控制，确保工程质量。

第五条工程进度

5.1施工工期：合同约定的工期为个月，自合同签订之日起计算。

5.2进度计划：承包人应按照合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并提交发包人审批。

5.3工期延误：如承包人原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。

第六条材料与设备

6.1材料供应：承包人负责采购施工所需的主要材料和设备，并保证材料和设备质量。

6.2设备供应：承包人应按照合同约定的时间和数量提供施工所需设备，确保设备正常运行。

6.3材料质量：承包人应提交材料质量检验报告，发包人有权对材料进行抽检，如发现质量问题，承包人应负责更换或修复。

第八条环境保护

8.1环境保护措施：承包人应按照相关法律法规和环保要求，制定环境保护措施，防止施工过程中对环境造成污染和破坏。

8.2环保验收：工程竣工后，承包人应组织环保验收，发包人有权对工程环保情况进行检查和验收。

8.3环保责任：如因承包人原因导致环保问题，承包人应承担相应的法律责任，并负责修复和赔偿。

第九条变更与解除

9.1合同变更：合同执行过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况，双方可协商变更合同内容。

9.2合同解除：如发包人因国家政策调整、地质条件变化等原因需要解除合同，应提前书面通知承包人，并按照合同约定承担相应责任。

第十条违约责任

10.1

违约行为：双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。

10.2违约责任：违约方应赔偿对方因此造成的损失，并支付违约金。具体违约金计算方式在专用条款中约定。

第十一条争议解决

11.1争议方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

11.2仲裁地点：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地。

11.3仲裁效力：仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。

第十二条合同的生效、变