- 1、本文档共18页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
农村小型工程合同5篇
篇1
甲方(发包方):XX,身份证号码:XXXX,联系电话:XXXX,家庭住址:XXXX。
乙方(承包方):XX,身份证号码:XXXX,联系电话:XXXX,家庭住址:XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行农村小型工程建设的有关事宜,达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:XX村小型水利工程。
2.工程地点:XX村XX组。
3.工程内容:新建灌溉渠道XX米,配套建筑物XX座。
4.工程质量:达到相关标准,确保灌溉畅通。
二、合同工期
1.工程开工日期:XXXX年XX月XX日。
2.工程竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3.合同工期:XX天。
三、合同价款
1.工程总造价:人民币XX元(大写:XX元)。
2.付款方式:签订合同后,甲方支付乙方XX元作为预付款;工程竣工并经甲方验收合格后,甲方支付乙方剩余的款项。
四、双方权利义务
1.甲方权利与义务:
(1)甲方负责提供工程建设所需的资金,并确保资金按时到位。
(2)甲方有权对工程建设过程进行监督,确保工程质量符合相关标准。
(3)甲方需为乙方提供必要的工作条件和协助,确保工程顺利进行。
2.乙方权利与义务:
(1)乙方需按照合同约定进行工程建设,确保工程质量符合相关标准。
(2)乙方有权获得合同约定的报酬和费用。
(3)乙方需遵守相关法律法规和甲方制定的规章制度,确保工程合法合规进行。
五、违约责任
1.甲方违约责任:如甲方未按时支付工程款项或未提供必要的工作条件和协助,导致工程无法按时完成或质量不符合标准,甲方需承担相应的违约责任。
2.乙方违约责任:如乙方未按照合同约定进行工程建设,导致工程无法按时完成或质量不符合标准,乙方需承担相应的违约责任。
六、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议时,双方应首先尝试通过友好协商的方式解决。若协商不成,任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,双方应遵守相关法律法规和法院的规定,确保诉讼程序的顺利进行。判决结果生效前,双方应继续履行合同中未发生争议的部分。判决结果生效后,双方应按照判决结果执行。如判决结果对乙方不利,乙方需承担相应的法律责任和费用。如判决结果对甲方不利,甲方需承担相应的法律责任和费用。同时,双方应注意保留相关证据和材料,以便在需要时提供证明。对于涉及必威体育官网网址义务的信息和材料,双方应严格必威体育官网网址,不得擅自泄露或滥用。
篇2
甲方(发包方):_________
乙方(承包方):_________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方农村小型工程的建设达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:_________
2.工程地点:_________
3.工程规模:_________
4.工程要求:_________
二、工期及进度
1.工程开工日期:_________年_________月_________日
2.工程竣工日期:_________年_________月_________日
3.工程进度:乙方应严格按照工程进度表执行,确保按时完成每个阶段的工程任务。
三、质量与验收
1.工程质量:乙方应确保工程质量符合相关标准和要求,通过甲方及监理单位的验收。
2.验收标准:按照《农村小型工程建设规范》及相关标准进行验收。
3.验收程序:每个阶段的工程完成后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方在接到申请后组织监理单位进行验收。验收合格后,方可进入下一阶段的施工。
四、合同价款及支付方式
1.合同价款:本工程合同价款为人民币_________元整(¥_________)。具体金额根据工程结算确定。
2.支付方式:甲方在签订合同后支付合同价款的30%作为预付款。工程进度过半时,甲方支付合同价款的50%。工程竣工验收合格后,甲方支付合同价款的20%。
五、违约责任
1.甲方违约责任:甲方如未按时支付工程进度款或竣工验收款,应支付相应的违约金。违约金按每逾期一天支付合同价款的0.5%计算。
2.乙方违约责任:乙方如未按时完成工程任务或工程质量不符合要求,应支付相应的违约金。违约金按每逾期一天支付合同价款的0.5%计算。同时,乙方应负责返工或整改,确保工程质量符合要求。
六、其他约定
文档评论(0)