镀锌承包协议书范本模板下载.docxVIP

PAGE

1-

镀锌承包协议书范本模板下载

一、协议双方基本信息

(1)本协议双方分别为甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）。甲方为某建筑工程有限公司，成立于2005年，注册资本为人民币1000万元，拥有丰富的建筑工程施工经验，曾参与多个大型工程项目，如XX高速公路、XX住宅小区等。乙方为某金属加工厂，成立于2010年，专业从事金属表面处理业务，包括镀锌、喷塑等，拥有先进的加工设备和专业的技术团队，曾为多家知名企业提供镀锌服务。

(2)甲方根据工程需要，决定委托乙方进行镀锌工程。乙方在接到甲方委托后，经过内部评估，确认具备完成该镀锌工程的能力。乙方在镀锌行业中拥有良好的口碑，曾为XX汽车制造厂提供镀锌服务，该服务得到了甲方的高度评价。乙方承诺将严格按照国家相关标准和甲方要求，确保镀锌工程的质量。

(3)本协议签订前，双方已就工程的具体内容、技术要求、工程量、付款方式等进行了充分沟通。甲方提供工程图纸和相关技术文件，乙方根据图纸和技术文件要求，制定了详细的施工方案。乙方承诺在接到甲方正式委托后，将在5个工作日内完成施工方案的编制，并提交甲方审核。甲方在收到施工方案后，如有异议，应在3个工作日内提出，乙方将根据甲方意见进行调整。

二、镀锌工程内容及要求

(1)镀锌工程涉及范围包括但不限于建筑钢结构、桥梁构件、金属装饰材料等。甲方提供的材料需符合国家相关标准，乙方在镀锌前将进行材料检验，确保材料质量符合要求。镀锌层厚度需达到80微米，表面应均匀光滑，无气泡、无脱落现象。

(2)镀锌过程中，乙方将采用热浸镀锌工艺，该工艺具有镀层附着力强、耐腐蚀性能好等优点。镀锌前，乙方将对材料表面进行清洗、去油、去锈等预处理，确保镀层与基材结合牢固。镀锌过程中，严格控制锌液温度、流速和浸锌时间，以保证镀层质量。

(3)乙方将按照甲方提供的工程图纸和技术要求，对镀锌工程进行施工。镀锌后，乙方将对镀锌产品进行外观检查，确保无划痕、无裂纹、无锌瘤等缺陷。镀锌工程完成后，乙方将提供镀锌产品合格证，并在甲方验收合格后，进行工程交付。甲方在验收过程中如有异议，乙方应在接到通知后3日内进行整改。

三、工程进度及付款方式

(1)镀锌工程总工期为60日历天，自乙方收到甲方正式委托书之日起计算。工程进度将分为三个阶段：前期准备（15天）、镀锌施工（30天）和后期验收（15天）。在施工过程中，乙方将每周向甲方提交工程进度报告，详细说明已完成工作量和下一阶段计划。

(2)付款方式分为三个阶段：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；镀锌施工完成并经甲方验收合格后，支付合同总价款的50%；工程最终验收合格并交付使用后，支付剩余的20%。甲方在支付每笔款项前，需提供相应的支付凭证和工程进度报告。以XX工程为例，该工程镀锌施工阶段完成后，甲方在3个工作日内完成了50%的付款。

(3)若因不可抗力因素导致工程进度延误，双方应协商调整工期，并相应调整付款计划。若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失。赔偿金额将根据实际损失情况，由双方协商确定。例如，在XX项目中，由于雨水天气影响，工程进度延误了10天，双方经协商同意将工期延长至70天，并调整了付款计划。

四、违约责任及争议解决

(1)若乙方未按合同约定时间完成镀锌工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。若因乙方原因导致工程不合格，乙方需无偿返工，并承担因此产生的全部费用。以XX项目为例，因乙方镀锌层质量不达标，甲方要求返工，乙方支付了合同总价款的2%作为违约金，并承担了返工费用。

(2)若甲方未按合同约定支付款项，每延误一天，应向乙方支付合同总价款的1%作为违约金。若甲方原因导致工程延期，每延误一天，应向乙方支付合同总价款的0.5%作为赔偿金。若因甲方原因导致工程终止，甲方应向乙方支付已完成的工程量相应的款项，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。

(3)双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。诉讼费用由败诉方承担。在争议解决期间，合同仍应继续履行。例如，在XX项目中，由于合同条款理解不同，双方产生争议，经协商未能达成一致，随后甲方依法向合同签订地人民法院提起诉讼，法院判决乙方败诉，乙方支付了诉讼费用和相应的违约金。