钢管合同协议书范本必威体育精装版.docxVIP

PAGE

1-

钢管合同协议书范本必威体育精装版

一、合同概述

(1)本合同协议书（以下简称“本合同”）由以下双方签订：甲方（以下简称“卖方”）和乙方（以下简称“买方”）。卖方为钢管的供应商，买方为钢管的购买者。本合同的签订旨在明确双方在钢管交易中的权利和义务，确保交易顺利进行。

(2)本合同所述钢管的规格、数量、质量要求等具体内容详见附件一《钢管供应清单》。卖方承诺按照清单要求，提供符合国家标准和双方约定的钢管产品。买方同意按照本合同约定购买卖方提供的钢管。

(3)本合同的有效期为自双方签字盖章之日起至合同约定的钢管交付完毕之日止。合同期满后，如双方无异议，可另行签订补充协议，以延长合同期限。在合同有效期内，双方应严格遵守本合同的规定，任何一方违反合同约定，均应承担相应的法律责任。

二、钢管供应及交付

(1)甲方（卖方）应按照本合同附件一《钢管供应清单》的规定，在合同约定的期限内向乙方（买方）供应钢管。供应的钢管应符合国家相关标准，并满足买方工程项目的具体要求。卖方需在交付前对钢管进行严格的质量检验，确保每一批钢管均符合合同约定的质量标准。如因卖方原因导致钢管质量不合格，卖方应承担相应的责任，并按合同约定进行整改或退货。

(2)钢管的交付地点为买方指定的仓库或施工现场。卖方应在合同约定的交付期限内将钢管送达指定地点。如因卖方原因导致钢管未能按时交付，每逾期一日，卖方应向买方支付合同总价款千分之二的违约金，直至实际交付之日止。若逾期超过30日，买方有权解除合同，并要求卖方承担相应的违约责任。

(3)钢管的包装应符合国家相关标准，确保钢管在运输过程中不受损坏。卖方应在钢管包装上标注清晰的标识，包括合同编号、批号、规格、数量等信息。运输过程中，如因包装不当导致钢管损坏，卖方应负责赔偿买方的损失。买方在收到钢管后，应在三个工作日内对钢管进行验收，如有质量问题，应及时通知卖方，并在合同约定的时间内提出书面异议。卖方应在收到通知后七个工作日内予以处理。

三、价格、付款及结算

(1)本合同钢管的价格按附件一《钢管供应清单》中规定的单价计算，总价款为人民币XX万元整。价格包含钢管本体、包装、运输至指定地点的费用，但不包括买方因钢管使用所产生的一切税费和附加费用。例如，在某次交易中，若钢管单价为每吨XX元，总数量为XX吨，则总价款计算为XX元/吨×XX吨=XX万元。

(2)付款方式：买方应在合同签订后的XX个工作日内支付合同总价款的XX%，作为预付款；剩余的XX%款项应在卖方按照合同约定交付钢管后XX个工作日内支付。如买方逾期付款，每逾期一日，应向卖方支付未付款项的千分之五的违约金。若买方逾期超过XX日未付款，卖方有权解除合同，并要求买方支付合同总价款的XX%作为违约金。

(3)结算方式：双方同意采用银行转账方式进行结算。买方应在付款期限内将款项汇入卖方指定的银行账户。所有交易记录和凭证应妥善保存，作为双方结算的依据。如遇特殊情况，双方应协商解决。例如，在某次交易中，若买方因资金周转困难，双方经协商同意将付款期限延长至XX个工作日，并约定了相应的延期付款利率。

四、违约责任及争议解决

(1)若卖方未能按照合同约定的时间、数量和质量交付钢管，除支付合同约定的违约金外，还应赔偿买方因此遭受的直接经济损失。例如，若卖方延迟交付导致买方工程进度延误，买方有权要求卖方赔偿因延误造成的工期损失，包括但不限于额外的人工费、设备租赁费等。

(2)若买方未能按照合同约定的时间支付货款，除支付合同约定的违约金外，还应向卖方支付逾期付款期间的利息，利息计算按照中国人民银行同期贷款利率执行。若买方连续两次逾期支付货款，卖方有权暂停履行合同义务，直至买方支付全部欠款及违约金。

(3)若双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，不得擅自中断或终止合同。例如，在某次交易中，因钢管质量问题导致双方产生争议，双方在协商未果后，选择将争议提交至合同签订地的人民法院进行诉讼，最终法院判决卖方承担赔偿责任。