房屋建设承揽合同范文5篇.docx

房屋建设承揽合同范文5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行房屋建设事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工程期限

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.工程总天数：_________天。如遇特殊情况，双方可协商顺延。

三、工程质量

1.乙方必须按照甲方要求进行施工，确保工程质量符合《建设工程质量管理条例》等相关规定。

2.工程质量标准：_________。如未达到该标准，乙方需承担相应的违约责任。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款：_________元。大写：_________元整。

2.支付方式：_________。具体为：_________。

3.乙方在签订合同后，应提供有效的发票或收据作为收款凭证。甲方在收到凭证后，应及时向乙方支付款项。如因甲方原因逾期支付，则应按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。

五、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的施工进行监督、检查，并提出改进意见。乙方应接受甲方的监督、检查，并按照甲方的改进意见进行改进。

（2）甲方应按时向乙方支付工程款项，确保工程顺利进行。如因甲方原因逾期支付，则应承担相应的违约责任。

（3）甲方应提供施工所需的水、电等基础设施，并承担相关费用。如因甲方原因导致基础设施供应不足或中断，则应承担相应的违约责任。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按时支付工程款项，并按照合同约定进行施工。如甲方违反合同约定，则应承担相应的违约责任。

（2）乙方应确保施工质量符合合同约定及《建设工程质量管理条例》等相关规定。如因乙方原因施工质量不合格，则应承担相应的违约责任。

（3）乙方应按时向甲方提交施工记录、验收报告等相关资料，并配合甲方进行工程验收工作。如因乙方原因导致验收工作无法顺利进行，则应承担相应的违约责任。

六、违约责任

1.甲方违约责任的承担：如甲方违反合同约定，未按时支付工程款项或提供基础设施，则应按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。同时，甲方应承担因违约给乙方造成的实际损失。

2.乙方违约责任的承担：如乙方违反合同约定，未按时完成施工任务或施工质量不合格，则应承担相应的违约责任。具体为：_________。此外，乙方还应赔偿因违约给甲方造成的实际损失。

七、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

2.判决生效前，双方应继续履行合同义务，不得停止施工或拒绝履行合同义务。判决生效后，双方应遵守判决结果并执行相应的法律义务。

八、合同生效及变更

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同约定及义务。未经双方协商一致并签订书面协议，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除合同，应参照《中华人民共和国合同法》相关规定处理。如因违约方原因导致合同无法继续履行或实现合同目的，则违约方应承担相应的违约责任并赔偿对方因此造成的实际损失。

篇2

甲方（发包人）：

姓名：

身份证号：

联系电话：

乙方（承揽人）：

姓名：

身份证号：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行房屋建设事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：房屋建设

2.工程地点：具体地址

3.工程内容：房屋建设，包括主体结构、装修、水电等

4.工程规模：房屋面积约为平方米

二、合同价款及支付方式

1.工程总价款为人民币元（大写：元整）。该价款为包干价，包括材料费、人工费、机械使用费等所有费用。

2.支付方式：合同签订后，甲方应支付乙方工程总价款的30%作为预付款，即人民币元（大写：元整）。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。

三、工期及进度

1.工程开工日期为年月