钣金加工合同范本.docxVIP

PAGE

1-

钣金加工合同范本

一、合同双方信息

(1)本合同双方当事人分别为甲方和乙方，甲方为委托方，乙方为承接方。甲方全称为[甲方全称]，乙方全称为[乙方全称]。双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行钣金加工事宜达成如下协议。

(2)甲方为[甲方地址]，乙方为[乙方地址]。甲方联系电话为[甲方联系电话]，乙方联系电话为[乙方联系电话]。双方在合同签订后，应确保上述联系信息的准确无误，并保证在合同履行期间保持畅通的联系渠道。

(3)本合同签订前，双方应充分了解对方的资质、信誉和加工能力。甲方应提供乙方必要的资质证明文件，乙方应向甲方展示其钣金加工的案例和业绩。双方应就钣金加工的技术要求、质量标准、工期安排等事项进行详细沟通，确保双方对合同内容有清晰的理解和一致的认识。

二、钣金加工内容与要求

(1)本合同中钣金加工内容主要包括但不限于钣金件的设计、切割、焊接、表面处理、组装等工序。甲方提供的钣金加工图纸应清晰完整，尺寸精确，材料说明明确。乙方根据甲方提供的图纸和技术要求，进行钣金件的加工制作。

(2)钣金加工材料应由甲方提供，甲方应确保材料的质量符合国家相关标准和合同要求。材料送达乙方后，乙方应及时进行检验，如发现材料不符合要求，应及时通知甲方更换，并由此产生的费用由甲方承担。

(3)钣金加工过程中，乙方应严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律、法规，采取有效措施确保生产安全，减少对环境的影响。加工完成后，乙方应对产品进行自检，确保产品符合质量标准和技术要求。如有不符合要求的产品，乙方应进行返工或更换，直至满足合同规定的要求。

三、合同履行与交付

(1)本合同钣金加工的工期自合同签订之日起计算，总工期为[具体工期天数]天。乙方应在合同约定的时间内完成所有加工任务，并按照甲方指定的交货地点和方式交付成品。以[具体案例公司名]为例，该公司曾委托乙方进行一批钣金件加工，合同工期为45天，乙方在规定时间内完成了加工任务，并按时交付，得到了甲方的高度评价。

(2)在合同履行过程中，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总金额的[具体百分比]%作为违约金。若延误时间超过合同工期的一半，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此产生的全部损失。例如，[具体案例公司名]曾因乙方设备故障导致工期延误7天，乙方按照合同约定支付了3%的违约金，并赔偿了甲方因此产生的额外费用。

(3)成品交付前，乙方应按照甲方要求进行质量检验，确保产品符合国家相关标准和合同约定。检验合格后，甲方应进行收货确认。如发现产品存在质量问题，甲方应在收到产品后[具体天数]天内向乙方提出，乙方应在[具体天数]天内进行整改。若乙方未能按期整改，甲方有权要求乙方承担相应的责任，包括但不限于返工、更换或赔偿损失。例如，[具体案例公司名]在收货后3天内发现一批钣金件尺寸偏差超过规定标准，乙方在2天内完成了返工和交付，未对甲方造成额外损失。

四、违约责任与争议解决

(1)若甲方未按合同约定支付加工款项，每逾期支付一天，应向乙方支付合同总金额的[具体百分比]%作为滞纳金。若逾期支付超过合同约定付款期限的[具体天数]，乙方有权停止加工，并要求甲方支付全部未付款项及滞纳金。例如，在[具体案例公司名]与乙方的合作中，因甲方未按时付款，乙方在逾期15天后暂停了加工，并要求甲方支付了相应的滞纳金。

(2)若乙方未能按合同约定完成加工任务，或交付的产品不符合合同规定的质量标准，乙方应承担相应的违约责任。包括但不限于无偿返工、免费更换、赔偿甲方因此遭受的直接损失。若因乙方原因导致甲方遭受的损失超过合同金额，乙方应承担相应的赔偿责任。例如，[具体案例公司名]在委托乙方加工一批钣金件时，乙方交付的产品存在严重的质量缺陷，导致甲方项目延期，乙方除进行了免费返工外，还赔偿了甲方因延期产生的额外费用。

(3)合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。例如，在[具体案例公司名]与乙方的合作中，因加工过程中出现的技术问题产生争议，双方协商未果后，选择将争议提交至法院，最终法院判决乙方承担部分责任，并要求其赔偿甲方损失。