钣金件加工合同范本.docxVIP

PAGE

1-

钣金件加工合同范本

一、合同基本信息

(1)本合同编号为XXXXX，签订日期为20XX年XX月XX日，合同期限自签订之日起至20XX年XX月XX日止。合同双方为甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”），甲方为XXXX公司，乙方为XXXX钣金加工厂。甲方因生产经营需要，委托乙方进行钣金件加工，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下协议。

(2)甲方提供钣金件加工图纸及技术要求，包括但不限于尺寸、材料、表面处理等。乙方承诺按照甲方提供的图纸和技术要求，在合同约定的时间内完成加工任务，确保加工产品的质量符合国家标准和行业标准。加工产品数量共计XX件，单价为人民币XX元/件，总金额为人民币XX万元。

(3)本合同项下的加工产品，甲方应在乙方完成加工并经双方验收合格后支付加工费用。付款方式为：甲方在合同签订后预付总金额的30%作为定金，加工完成后验收合格后支付剩余的70%。若乙方提前完成加工任务，甲方应在提前完成部分的当日支付相应的加工费用。如有特殊情况导致合同无法按期履行，双方应协商解决，并相应调整合同内容。

二、钣金件加工内容

(1)本合同项下的钣金件加工内容包括但不限于以下几类产品：A型钣金件、B型钣金件、C型钣金件。A型钣金件共计XX件，材料要求为不锈钢201，厚度为2.0mm，表面处理为镜面抛光；B型钣金件共计XX件，材料要求为铝合金6061，厚度为3.0mm，表面处理为喷漆；C型钣金件共计XX件，材料要求为碳钢Q235，厚度为1.5mm，表面处理为镀锌。所有加工产品均需符合甲方提供的详细技术图纸要求，包括尺寸精度、形状要求、加工工艺等。

(2)乙方在加工过程中应严格按照甲方提供的加工图纸和技术要求执行，确保加工出的钣金件尺寸精度达到±0.5mm，表面处理无划痕、无锈蚀，且满足产品性能要求。例如，在加工A型钣金件时，应采用激光切割技术，保证切割边缘光滑无毛刺；在加工B型钣金件时，应采用数控折弯机进行折弯，确保折弯角度准确无误。此外，乙方应确保加工过程中无任何安全事故发生，对加工现场进行严格的安全管理。

(3)钣金件加工过程中，乙方应按照甲方的要求进行试制和样品确认。样品试制数量不少于3件，甲方应在收到样品后3个工作日内进行确认。若样品不符合要求，乙方应立即整改，直至样品满足甲方要求。以B型钣金件为例，若样品表面喷漆出现色差，乙方应立即更换喷漆材料，重新进行喷漆处理，确保样品表面颜色一致。同时，乙方应保证批量生产时的产品质量与样品一致，以满足甲方大批量订单的生产需求。

三、双方责任与义务

(1)甲方责任与义务：甲方负责提供完整的钣金件加工图纸及技术文件，确保图纸的准确性和完整性。甲方应按时向乙方支付加工款项，预付款项在合同签订后3个工作日内支付，剩余款项在乙方完成加工并经甲方验收合格后支付。甲方负责对加工完成的钣金件进行验收，并在验收合格后接收产品。

(2)乙方责任与义务：乙方负责按照甲方提供的图纸和技术要求进行钣金件加工，确保产品质量和交付时间。乙方需在合同规定的时间内完成加工任务，如因乙方原因导致延误，应承担相应的违约责任。乙方应对加工现场进行安全管理和环境保护，确保加工过程符合国家相关法律法规。

(3)双方违约责任：若甲方未能按时支付加工款项，应向乙方支付每日万分之五的违约金。若乙方未能按时完成加工任务，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款1%的违约金。如一方违反合同规定导致合同无法履行，应承担由此产生的全部损失及赔偿责任。双方在合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

四、合同履行与违约责任

(1)合同履行过程中，乙方应在合同约定的时间内完成钣金件加工任务，并保证加工产品的质量符合国家标准和行业标准。若因乙方原因导致加工进度延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。例如，若合同约定乙方应在30天内完成加工，但实际完成时间为40天，则乙方需支付甲方合同总价款0.2%的违约金。同时，乙方应保证在加工过程中采取必要的安全措施，防止发生安全事故。

(2)甲方在收到乙方交付的钣金件后，应在3个工作日内进行验收。若验收不合格，乙方应立即无偿进行返工或更换，直至满足甲方要求。若因乙方产品质量问题导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。例如，若甲方因钣金件质量问题导致生产线停工，乙方应赔偿甲方停工期间产生的直接经济损失。

(3)若合同双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，若乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方支付每日万分之五的违约金，并承担由此产生的诉讼费用。同时，若乙方在诉讼过程中被判决承担违约责任，乙方应立即履行判决，否则甲方有权采取法律