2024年度新型建筑劳务分包合同范本3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度新型建筑劳务分包合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.2总包方信息

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.分包工作内容

3.1工作范围

3.2工程量

3.3工作要求

4.工程进度

4.1进度安排

4.2进度控制

4.3进度调整

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量检验

5.3质量责任

6.工程价格

6.1价格组成

6.2价格调整

6.3付款方式

7.保险责任

7.1分包方责任

7.2总包方责任

7.3第三方责任

8.违约责任

8.1分包方违约责任

8.2总包方违约责任

8.3第三方违约责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后果

11.合同生效

11.1生效条件

11.2生效日期

11.3生效范围

12.合同附件

12.1附件清单

12.2附件内容

13.合同变更

13.1变更条件

13.2变更程序

13.3变更内容

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称：_______

1.1.2分包方法定代表人：_______

1.1.3分包方地址：_______

1.1.4分包方联系电话：_______

1.1.5分包方开户银行：_______

1.1.6分包方银行账号：_______

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称：_______

1.2.2总包方法定代表人：_______

1.2.3总包方地址：_______

1.2.4总包方联系电话：_______

1.2.5总包方开户银行：_______

1.2.6总包方银行账号：_______

2.项目概况

2.1项目名称：_______

2.2项目地点：_______

2.3项目规模：_______

2.4项目工期：_______

3.分包工作内容

3.1工作范围：_______

3.2工程量：_______

3.3工作要求：_______

4.工程进度

4.1进度安排：_______

4.2进度控制：_______

4.3进度调整：_______

5.工程质量

5.1质量标准：_______

5.2质量检验：_______

5.3质量责任：_______

6.工程价格

6.1价格组成：_______

6.2价格调整：_______

6.3付款方式：_______

7.保险责任

7.1分包方责任：_______

7.2总包方责任：_______

7.3第三方责任：_______

8.违约责任

8.1分包方违约责任

8.1.1未按合同约定完成工程任务的，每延迟一天，应向总包方支付_______元违约金。

8.1.2工程质量不符合合同约定的，应承担修复费用，并赔偿由此造成的损失。

8.1.3未按合同约定支付工程款的，每延迟一天，应向总包方支付_______元违约金。

8.2总包方违约责任

8.2.1未按合同约定支付工程款的，每延迟一天，应向分包方支付_______元违约金。

8.2.2未按合同约定提供施工条件的，应承担由此造成的损失。

8.2.3未经分包方同意擅自变更工程范围的，应承担由此增加的费用和损失。

8.3第三方违约责任

8.3.1任何第三方违约行为导致合同无法履行的，由违约方承担全部责任。

9.争议解决

9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。

9.2争议解决机构：_______仲裁委员会。

9.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。

10.合同解除

10.1合同解除条件：发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：

10.1.1一方严重违约，另一方在接到违约通知后_______日内未采取补救措施；

10.1.2因不可抗力导致合同无法履行；

10.1.3合同双方协商一致解除合同。

10.2合同解除程序：解除合同应书面通知对方，并自通知发出之日起_______日内完成合同解除手续。

10.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程，并结算剩余款项。

11.合同生效

11.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

11