发包与承包合同模板5篇.docx

发包与承包合同模板5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚实守信的原则，就甲方发包给乙方的工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：_________

4.工程要求：_________

二、工期及进度

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.乙方必须按照甲方要求的进度计划施工，如果因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.乙方必须按照甲方要求的质量标准施工，确保工程质量达到优良标准。

2.甲方将对乙方施工的分项工程进行验收，验收标准为甲方提供的施工图纸和技术要求。

3.如乙方施工质量不合格，乙方需承担相应的返工费用。

四、合同价款及支付方式

1.工程合同价款为：_________元（大写：_________元整）。该价款为包干价，包含乙方完成本工程所需的所有费用。

2.支付方式：甲方将按照乙方完成的工程量，分阶段支付工程款。具体支付节点和金额由甲乙双方协商确定。

五、违约责任

1.如一方违约，违约方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的所有损失。

2.因乙方原因造成工期延误或质量不合格的，乙方需承担相应的违约金和返工费用。

六、其他约定

1.双方需严格遵守必威体育官网网址义务，不得泄露对方的商业机密和必威体育官网网址信息。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结算完毕后终止。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（发包方）：_________（签字/盖章）

乙方（承包方）：_________（签字/盖章）

日期：_________

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方将项目承包给乙方施工达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.承包范围：_________

二、工期及质量

1.承包工期：自乙方进场施工日起至工程竣工验收日止。具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.工程质量：本工程应达到约定的工程质量标准。工程质量验收规范为《_________》。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程采用固定总价合同，合同总价为人民币_________元（大写：_________元）。该价款已包含完成本工程所需的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。

2.支付方式：甲方在乙方进场施工后支付合同总价的_____％作为预付款，即人民币_________元（大写：_________元）。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。

四、双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合约定标准。

（2）甲方有权要求乙方按照约定的工期完成施工任务。

（3）甲方应按时支付合同价款，确保乙方能够正常施工。

（4）甲方应提供必要的施工图纸和技术支持，协助乙方完成施工任务。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按时支付合同价款，确保施工进度不受影响。

（2）乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术支持。

（3）乙方应按时进场施工，确保工期符合约定。

（4）乙方应确保施工质量符合约定标准，做好施工记录。

五、违约责任

1.甲方违约责任：甲方如未按时支付合同价款或未提供必要施工图纸和技术支持，应承担相应的违约责任，赔偿因此给乙方造成的全部损失。

2.乙方违约责任：乙方如未按时进场施工或施工质量不符合约定标准，应承担相应的违约责任，赔偿因此给甲方造成的全部损失。

六、争议解决方式

本合同的争议解决方式如下：若双方协商不成，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行判决结果。

七、