2024年度通用建筑施工合同2篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度通用建筑施工合同1

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及地址

1.2乙方名称及地址

1.3丙方名称及地址

1.4合同术语定义

第二条工程概述

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

2.5工程预算

第三条合同价格及支付方式

3.1合同总价

3.2支付方式

3.3进度付款

3.4预付款

3.5留尾款

第四条工程进度与交付

4.1工程进度计划

4.2工程交付时间

4.3工程延期

4.4工程提前完成

第五条工程质量与标准

5.1工程质量要求

5.2质量检验标准

5.3质量问题处理

第六条材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量要求

6.4设备质量要求

第七条乙方义务与责任

7.1施工义务

7.2安全责任

7.3环境保护责任

7.4必威体育官网网址义务

第八条甲方义务与责任

8.1支付款项义务

8.2提供施工条件

8.3变更管理

8.4行政手续办理

第九条丙方义务与责任

9.1设计责任

9.2技术支持

9.3工程监理

9.4沟通协调

第十条违约责任

10.1甲方违约

10.2乙方违约

10.3丙方违约

10.4违约赔偿

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁地点

11.3仲裁结果执行

第十二条合同的变更与解除

12.1合同变更条件

12.2合同解除条件

12.3变更解除的程序

第十三条合同的终止与失效

13.1合同终止条件

13.2合同失效条件

13.3合同终止后的处理

第十四条其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同附件

14.4合同生效条件

14.5合同份数及保管

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及地址

甲方全称为：×××有限公司

甲方地址：××省××市××区××路××号

1.2乙方名称及地址

乙方全称为：×××建筑安装工程有限公司

乙方地址：××省××市××区××路××号

1.3丙方名称及地址

丙方全称为：×××设计院

丙方地址：××省××市××区××路××号

1.4合同术语定义

（1）甲方：指合同中承担发包人义务的当事人。

（2）乙方：指合同中承担承包人义务的当事人。

（3）丙方：指合同中承担设计及监理义务的当事人。

（4）工程：指合同双方约定的施工项目。

（5）合同总价：指双方约定的工程总价款。

（6）进度付款：指按照工程进度分阶段支付的款项。

（7）预付款：指甲方在合同签订后支付给乙方的款项。

（8）留尾款：指工程竣工验收合格后，甲方保留的尾款。

第八条甲方义务与责任

8.1支付款项义务

甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间，及时向乙方支付合同价款。

8.2提供施工条件

甲方应负责办理合同项目所需的各项审批手续，并提供施工所需的场地、水源、电源等施工条件。

8.3变更管理

甲方如需要对合同工程进行变更，应提前书面通知乙方，并经乙方确认后方可实施。变更导致的费用及工期调整按合同约定执行。

8.4行政手续办理

甲方应负责办理合同项目所需的行政手续，包括但不限于规划许可、施工许可、消防验收等。

第九条丙方义务与责任

9.1设计责任

丙方应按照合同约定的时间和质量要求，完成工程设计，并保证设计文件的合法性和准确性。

9.2技术支持

丙方应为本合同工程提供必要的技术支持，协助乙方解决施工过程中的技术问题。

9.3工程监理

丙方应对施工过程进行监理，确保工程质量、安全、进度等指标符合合同要求。

9.4沟通协调

丙方应负责协调甲方、乙方之间的沟通，确保工程顺利进行。

第十条违约责任

10.1甲方违约

甲方未按合同约定支付款项、提供施工条件或变更管理不当，导致工程无法正常进行或造成乙方损失的，应承担违约责任。

10.2乙方违约

乙方未按合同约定完成工程、造成工程质量问题或工期延误的，应承担违约责任。

10.3丙方违约

丙方未按合同约定完成设计、监理职责或造成工程质量、安全问题等，应承担违约责任。

10.4违约赔偿

违约方应向守约方支付合同总价款的%作为违约金，并承担因此造成的一切损失。

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

11.2仲裁地点

如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为××省××市××区××路××号。

11.3仲裁结果执行

仲裁裁决