《建设工程招投标与合同管理》7篇.docxVIP

《建设工程招投标与合同管理》7篇

篇1

甲方（招标方）：XXXXXX公司

乙方（投标方）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程招投标与合同管理》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托的工程项目（以下简称“本项目”）进行招投标及合同管理事宜，达成如下协议：

一、项目概况

项目名称：XXXXXX工程

项目地点：XXXXXX

项目内容：XXXXXX

项目工期：XXXXXX

二、招标事项

1.招标方式：本次招标采用公开招标方式，乙方需按照甲方发布的招标文件要求进行投标。

2.投标文件：乙方需提交完整的投标文件，包括但不限于工程报价、施工方案、质量保证措施等。

3.投标保证金：乙方需在投标截止日期前，按照甲方要求缴纳投标保证金。

4.开标时间：甲方将于XXXX年XX月XX日进行开标，乙方需按时参加。

5.评标标准：甲方将按照招标文件规定的评标标准进行评标，乙方需确保投标文件的真实性和完整性。

三、合同管理

1.合同签订：中标后，甲乙双方需在规定时间内签订合同，明确双方的权利和义务。

2.履约保证金：乙方需在合同签订后，按照甲方要求缴纳履约保证金，以确保合同的履行。

3.工程质量：乙方需严格按照国家相关质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。

4.工程进度：乙方需按照合同约定的工期完成工程，如需延期，需提前向甲方申请并获得批准。

5.合同变更：在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更，需双方协商一致，并签订书面变更协议。

四、争议解决

1.争议协商：在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。

2.仲裁解决：如协商无果，双方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁，仲裁地点为XXXXXX，仲裁语言为中文。

3.法律适用：本合同受中华人民共和国法律管辖。

五、其他事项

1.不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、政府政策等）导致合同不能履行的，双方均不承担责任。

2.必威体育官网网址义务：双方在合同履行过程中，需对对方的商业机密和必威体育官网网址信息予以必威体育官网网址。

3.权利保留：甲方有权保留对乙方的资质、业绩、信誉等进行审查的权利，如发现乙方存在不符合要求的情况，甲方有权解除合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：XXXXXX公司

法定代表人（签字）：XXXXXX

乙方（盖章）：XXXXXX公司

法定代表人（签字）：XXXXXX

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（招标人）：XXX建设有限公司

乙方（投标人）：XXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程招投标管理条例》的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建设工程招标项目达成以下协议：

一、工程概况

工程名称：XXX住宅小区

工程地点：XXX市XXX区

工程内容：住宅楼及配套设施建设

二、招标与投标

1.甲方负责发布招标公告，明确招标项目的范围、要求、条件等，并按照公告规定的时间和方式接受乙方的投标。

2.乙方应根据甲方的招标公告要求，编制详细的投标文件，包括技术方案、施工图纸、工程量清单、报价表等，并按时提交给甲方。

3.甲方对乙方的投标文件进行审查，确保所有文件齐全、符合要求，并在规定时间内进行开标、评标工作。

4.乙方在投标过程中，应遵守法律法规，不得串通投标、不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假。

三、合同管理

1.甲乙双方应在中标通知书发出之日起30日内，按照《中华人民共和国合同法》的规定，订立书面合同。

2.合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于工程款支付方式、工期、质量标准、违约责任等。

3.甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保工程的顺利进行。

4.在合同履行过程中，如需变更合同内容，应协商一致，并签订书面协议。

四、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商的方式解决。

2.若协商无果，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方应继续履行。

五、其他事项

1.乙方在投标过程中，应自行承担所有费用，包括但不限于投标文件编制费、差旅费等。

2.乙方应按照甲方要求提供履约担保，确保合同的顺利履行。