海上吊卸作业施工合同7篇.docxVIP

海上吊卸作业施工合同7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（业主）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

联系人：[甲方公司联系人]

联系电话：[甲方公司联系电话]

乙方（承包商）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

联系人：[乙方公司联系人]

联系电话：[乙方公司联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行海上吊卸作业施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

4.工程规模：具体规模根据甲方需求确定

二、工期及进度

1.工期：自合同签订之日起至工程完成之日止。具体工期根据甲方需求及现场实际情况确定。

2.进度：乙方应根据甲方要求及现场实际情况，制定详细施工进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对进度进行监督和检查。

三、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合甲方要求及相关标准。在施工过程中，乙方应进行质量检查和控制，确保每个施工环节的质量都达到要求。

2.验收：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收。验收标准应包括但不限于以下几个方面：

（1）设备设施是否正常运行，无故障；

（2）施工质量是否符合要求；

（3）材料是否符合规范；

（4）其他甲方要求的验收内容。

3.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并重新提交验收申请。

四、安全与环保

1.乙方应确保施工现场的安全与环保工作得到有效执行。这包括但不限于以下几个方面：

（1）制定安全操作规程；

（2）确保施工现场整洁有序；

（3）合理处理废弃物；

（4）其他安全环保措施。

2.乙方应严格遵守中国的安全生产和环境保护法律法规，并接受甲方的安全环保监督。

3.如因乙方原因导致安全事故或环保问题，乙方应承担相应的法律责任。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：具体金额根据甲方需求及现场实际情况确定。乙方应提供详细的报价清单，并在合同签订前与甲方达成一致意见。

2.支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付款项。具体支付方式可根据双方协商确定，一般可选择银行转账或其他双方认可的支付方式。

3.乙方在收款后应提供正规的税务发票，以便甲方进行财务报销。如因乙方原因未能及时提供发票，导致甲方无法及时付款，乙方应承担相应的违约责任。

六、违约责任

1.乙方在施工过程中如存在质量问题或安全事故，应承担相应的法律责任。甲方有权要求乙方进行整改或赔偿相关损失。

2.乙方如未能按时完成施工任务，也应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方支付相应的违约金或赔偿相关损失。

3.乙方在收款后如未能按时提供发票或其他相关证明材料，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方支付相应的违约金或赔偿相关损失。

七、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守中国的法律法规及相关司法解释的规定。

2.诉讼过程中产生的诉讼费用、保全费用等由败诉方承担。如双方均有责任，应根据责任大小分别承担相应费用。在诉讼过程中，双方应积极举证并提供相关证据材料以支持自己的主张。同时，双方也应尊重法院判决结果并履行相关义务。

3.除诉讼外，双方还可选择仲裁方式解决争议。具体仲裁机构可由双方协商确定。在仲裁过程中，双方应遵循仲裁规则及相关法律法规的规定，积极配合仲裁机构的工作并履行相关义务。仲裁裁决具有法律效力，双方应遵守裁决结果并履行相关义务。仲裁费用由败诉方承担。

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就海上吊卸作业施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、施工期限

1.施工开始日期：[施工开始日期]

2.施工结束日期：[施工结束日期]

三、付款及结算方式

1.付款方式：[付款方式]

2.结算方式：[结算方式]

四、双方权利义务

1.甲方权利与