矿石供货合同范本(4).docxVIP

PAGE

1-

矿石供货合同范本(4)

一、合同基本信息

(1)本合同编号为[合同编号]，签订日期为[签订日期]，甲方为[甲方名称]，乙方为[乙方名称]。甲方作为矿石供应商，乙方作为矿石购买方，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方供应乙方矿石事宜达成如下协议。合同总金额为[合同总金额]，其中矿石单价为[矿石单价]元/吨，预计供应总量为[预计供应总量]吨。此合同有效期为[合同有效期]，自合同签订之日起计算。

(2)甲方承诺供应的矿石符合国家相关质量标准，具体质量指标如下：矿石品位不低于[品位要求]，杂质含量不超过[杂质含量]，粒度分布符合[粒度分布]。为确保矿石质量，甲方需提供每批矿石的检测报告，乙方有权对矿石进行抽样检验。若检验不合格，甲方应无条件退货或赔偿乙方损失，损失赔偿金额按合同总金额的[赔偿比例]计算。

(3)本合同涉及的矿石运输由甲方负责安排，运输方式为[运输方式]，运输费用由甲方承担。甲方应在合同约定的时间内将矿石送达乙方指定地点，运输过程中若发生任何损失或延误，甲方应承担全部责任。若因不可抗力导致运输延误，双方应协商解决，并可根据实际情况调整交货时间。同时，甲方应确保运输工具的安全性和环保性，避免对环境造成污染。

二、矿石供应内容

(1)本合同中供应的矿石种类包括但不限于铁矿石、铜矿石、铝矿石等，具体矿石种类及规格由双方在合同附件中详细列明。甲方应按照合同约定，在规定的时间内完成矿石的供应。矿石的供应数量将根据乙方实际需求进行调整，但总量不得低于合同规定的最低供应量。若乙方需要增加供应量，双方可另行协商并签订补充协议。

(2)矿石的质量保证是本合同的核心内容之一。甲方保证供应的矿石符合国家标准和行业标准，并符合合同中约定的质量要求。甲方需提供矿石的质量检测报告，报告需由有资质的第三方检测机构出具。乙方有权在矿石到货后进行抽样检验，如检验结果不符合合同规定，甲方应承担全部责任，包括但不限于退货、补货或赔偿损失。

(3)矿石的交付方式为甲方直接将矿石运至乙方指定地点。甲方应在合同规定的交货期内完成交货，并确保矿石在运输过程中不受损坏。若因甲方原因导致交货延迟，每延迟一天，甲方应向乙方支付合同总金额的[延迟赔偿比例]%作为违约金。同时，甲方还应承担由此给乙方造成的直接经济损失。若因不可抗力导致交货延迟，甲方应及时通知乙方，并采取一切可能措施尽快完成交货。

三、合同履行与交付

(1)合同履行期间，双方应严格按照合同约定执行。甲方应在合同约定的交货期内，按照约定的数量、质量、规格供应矿石。若甲方未能按时履行交货义务，每延迟一天，应向乙方支付合同总金额的[延迟赔偿比例]%作为违约金。例如，若合同规定30天内交货，若甲方延迟5天交货，则应支付合同总金额的[延迟赔偿比例]×5%的违约金。

(2)乙方应在收到甲方交付的矿石后，及时进行验收。验收标准以合同约定的质量要求为准。验收流程如下：乙方在收到矿石后[验收期限]内完成验收，验收不合格的矿石，乙方有权要求甲方更换或退货。若因甲方提供的矿石质量问题导致乙方生产受损，甲方应赔偿乙方因此造成的直接经济损失。

(3)矿石的交付地点为[交付地点]。甲方应在合同规定的交货期内将矿石运至乙方指定地点。运输过程中，若发生货物损坏或丢失，由甲方负责赔偿。若因运输原因导致交货延迟，甲方应立即通知乙方，并采取有效措施尽快完成交货。例如，若因运输公司原因导致货物延误，甲方应与运输公司协商解决，确保货物尽快送达乙方。同时，甲方应承担因此产生的额外费用。

四、违约责任与争议解决

(1)本合同项下，任何一方违反合同约定，均应承担相应的违约责任。甲方未能按时交付矿石或交付的矿石不符合合同约定的质量标准，应向乙方支付违约金，违约金数额为合同总金额的[违约金比例]%。若因甲方违约导致乙方遭受损失，甲方除支付违约金外，还应赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。例如，若甲方延迟交货导致乙方生产线停工，甲方应赔偿乙方因停工造成的损失，包括但不限于设备折旧、人工成本等。

(2)乙方未能按时支付货款，应向甲方支付逾期付款违约金，违约金比例为每日按逾期付款金额的[逾期付款违约金比例]%计算。若乙方逾期付款超过[逾期付款期限]，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额的[解除合同违约金比例]%作为违约金。此外，若乙方违约行为给甲方造成其他损失，乙方还应承担相应的赔偿责任。

(3)在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证，并按照法院判决履行合同义务。若一方违反法院判决，另一方有权向法院申请强制执行。例如，若甲方拒绝履行法院判决，乙方有权申请法院强制执行，确保自身权益得到保障。同时，双方应认识到，及