焊接承包合同范本(必威体育精装版版).docxVIP

PAGE

1-

焊接承包合同范本(必威体育精装版版)

第一章合同基本信息

第一章合同基本信息

(1)本合同编号为XXXXXX，签订日期为____年__月__日，合同双方为甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）。甲方为某建筑工程有限公司，乙方为某焊接工程公司。本合同签订后，双方应严格履行各自的权利和义务。

(2)甲方委托乙方进行某建筑工程项目的焊接工程，工程地点位于____市____区，工程总金额为人民币____元。乙方承诺按照甲方的要求，在规定的时间内完成焊接工程，确保工程质量符合国家标准和行业规范。

(3)本合同有效期为自合同签订之日起至工程验收合格之日止。工程验收合格后，双方应按照合同约定进行结算。如有特殊情况导致工程延期，双方应协商解决，并签订补充协议。合同期满后，如无其他约定，本合同自动终止。如需续签合同，双方应在合同期满前一个月提出书面申请。

第二章焊接工程内容及要求

第二章焊接工程内容及要求

(1)本焊接工程包括但不限于钢结构焊接、管道焊接、设备焊接等，具体工程量约为____立方米。乙方应按照甲方提供的工程图纸和技术规范进行施工，确保焊接质量达到GB/T983-2015《焊接术语》等相关国家标准。

(2)焊接材料应选用符合GB/T5293-2013《碳钢焊条》等国家标准的产品，焊工应具备相应级别的焊工资格证书。焊接过程中，乙方需对焊接接头进行外观检查，检查合格率应不低于95%。例如，在某大型桥梁建设中，焊接接头外观检查合格率达到98%，有效保证了桥梁结构安全。

(3)焊接工程完成后，乙方应提交包括焊接记录、焊工操作证、焊接材料合格证等在内的技术文件。甲方将对焊接工程进行验收，验收合格标准为：焊接接头无裂纹、未熔合、未焊透等缺陷，焊缝尺寸符合设计要求。例如，在某核电站建设中，焊接工程验收合格率达到100%，确保了核电站的安全运行。

第三章合同履行及管理

第三章合同履行及管理

(1)乙方应在合同签订后____日内提交详细的施工组织设计和施工进度计划，甲方应在收到后____日内予以批准。施工过程中，乙方应按照批准的施工计划执行，如需调整，应提前____日向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可调整。

(2)甲方应提供必要的施工条件，包括场地、电源、水源、道路等，乙方应按照甲方要求的时间和质量标准完成施工准备工作。施工过程中，双方应定期召开协调会议，解决施工过程中出现的问题。若因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任。

(3)双方应严格按照合同约定的质量标准进行施工管理。乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中的每一道工序进行严格控制，确保工程质量。甲方有权对施工过程进行监督检查，发现质量问题，乙方应立即整改。如因乙方原因导致工程不合格，乙方应承担返工、修复等费用。

第四章违约责任及争议解决

第四章违约责任及争议解决

(1)若乙方未能在合同约定的工期内完成工程，每延误一日，应向甲方支付合同总金额的____%作为违约金。例如，在某次焊接工程中，乙方因管理不善导致工期延误了30天，按照合同约定，乙方应支付合同总金额的1.5%作为违约金，共计人民币____元。

(2)若甲方未能按时支付工程款项，每延误一日，应向乙方支付合同总金额的____%作为违约金。若甲方逾期支付超过____日，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金及利息。在实际案例中，若甲方未能按时支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并按照中国人民银行同期贷款利率计算利息。

(3)在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证，提供相关证据。若因一方违约导致合同解除，违约方应承担因违约而产生的全部损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理费用等。例如，在某焊接工程中，因乙方施工质量问题导致甲方遭受重大经济损失，法院判决乙方赔偿甲方人民币____元，并承担诉讼费用。