安装承揽合同详细完整模板7篇.docx

安装承揽合同详细完整模板7篇

篇1

安装承揽合同

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

联系人：[甲方公司联系人]

联系电话：[甲方公司联系电话]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

联系人：[乙方公司联系人]

联系电话：[乙方公司联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行安装承揽事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、工期及进度

1.乙方应在签订合同后尽快安排进场施工，并确保在[具体工期]内完成安装任务。

2.乙方应按时向甲方提交工程进度报告，确保甲方及时了解工程进展。

三、质量及验收

1.乙方应确保安装质量符合相关标准和甲方要求，对于不合格的安装，乙方应自行承担全部责任。

2.甲方有权对安装质量进行监督，并提出合理的验收意见。

3.验收标准和方法由甲乙双方共同协商确定。

四、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币[合同价款]元，大写[合同价款汉字大写]。

2.支付方式：银行转账。具体账户信息如下：

-银行名称：[具体开户银行名称]

-账户名称：[具体账户名称]

-账号：[具体账户账号]

3.乙方应提供正规的税务发票，否则甲方有权拒绝支付款项。

五、违约责任

1.乙方如未能在合同约定的工期内完成安装任务，应支付相应的违约金。违约金按每逾期一天支付合同价款的万分之五计算。

2.乙方如未能保证安装质量符合相关标准和甲方要求，应支付相应的违约金。违约金按每次质量不合格支付合同价款的百分之十计算。

3.甲方如未能在合同约定的支付期限内支付款项，应支付相应的违约金。违约金按每逾期一天支付未支付金额的万分之五计算。

4.甲方如未能按时提供必要的支持和资料，导致乙方无法按时完成安装任务，也应承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.本合同的解释权归甲乙双方所有。如有任何争议或纠纷，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他条款。对于已经完成的安装部分，甲方应及时支付相应款项。对于尚未开始的安装部分，双方应根据实际情况协商调整实施计划。

3.争议解决过程中产生的费用由双方自行承担。判决结果出来前，双方均不得擅自停止履行本合同义务。判决结果出来后，按照判决结果执行。

4.对于违反合同约定的行为，违约方应承担相应的法律责任和赔偿责任。对于造成对方损失的，违约方应予以赔偿。对于严重违约行为导致合同无法继续履行的，违约方应支付相应的违约金并赔偿对方全部损失。

5.在争议解决过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并提供相关证据材料。对于拒不配合或提供虚假证据的一方将依法承担相应的法律责任和赔偿责任。

6.对于涉及商业秘密、个人隐私等敏感信息双方应严格必威体育官网网址不得泄露给第三方否则将依法承担相应的法律责任和赔偿责任。在争议解决过程中双方应遵守相关法律法规的规定不得损害对方的合法权益和声誉。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承揽乙方设备安装工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX设备安装工程

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：具体包括设备安装、调试、培训等。

二、工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.因不可抗力导致工程无法按时开工或竣工的，双方可协商顺延工期。

三、工程质量

1.乙方应确保工程质量符合相关标准和规范，并接受甲方的监督与检查。

2.如因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工或整改。

四、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币（大写）XXXX元整，小写为￥XXXX元。该价款已包括设备采购、运输、安装、调试等费用。

2.甲方应在合同签订后支付工程总价款的XX%