工程质量协议书模板4.docxVIP

PAGE

1-

工程质量协议书模板4

一、协议双方基本信息

(1)本协议双方分别为甲方和乙方。甲方为项目业主单位，乙方为承接该项目的施工单位。甲方成立于1998年，注册资金1亿元，具有房屋建筑工程施工总承包一级资质，曾荣获多项国家级和省级优质工程奖项。乙方成立于2005年，注册资本5000万元，具备房屋建筑工程施工总承包二级资质，近年来承接了多个大型住宅和商业综合体项目，积累了丰富的施工经验。双方在长期的合作中建立了良好的信任关系，本协议旨在进一步规范双方在项目实施过程中的权利和义务。

(2)本协议甲方负责项目的立项、审批、资金筹措和工程验收等工作，乙方负责项目的具体施工建设。甲方在项目启动前，已完成了土地征用、拆迁安置、规划设计等前期工作，并取得了相关部门的批准。乙方在接到开工通知后，将按照甲方提供的施工图纸和工程量清单进行施工，确保工程按期完工。甲方在项目实施过程中将提供必要的施工条件，包括施工场地、施工用水用电等，乙方应确保施工安全和工程质量。

(3)甲方在项目实施过程中将设立专门的项目管理机构，负责协调、监督和指导项目施工。乙方应严格按照国家相关法律法规、工程建设标准以及双方签订的协议要求进行施工。项目总投资额为5亿元，其中甲方投资4亿元，乙方自筹1亿元。双方约定，甲方在项目完工并验收合格后，按照合同约定支付工程款。为确保工程款的及时支付，双方同意设立工程款支付担保，由第三方担保公司提供担保。在项目实施过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

二、工程质量要求及标准

(1)本工程质量应符合国家现行有关建筑工程质量标准及规范的要求，确保工程质量达到设计使用年限内的安全、适用、耐久、经济和美观。具体标准包括《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2018等。工程结构应满足设计要求，施工过程中应严格把控原材料质量、施工工艺、检验检测等环节，确保工程质量。

(2)工程质量验收分为施工过程验收和竣工验收。施工过程验收分为分项工程验收、分部工程验收和单位工程验收。分项工程验收应严格按照相关规范和标准进行，确保每道工序符合要求。分部工程验收应在分项工程验收合格的基础上进行，验收合格后才能进入下个分部工程。单位工程验收应在分部工程验收合格的基础上进行，验收合格后，工程方可交付使用。竣工验收应邀请有关专家和相关部门参与，对工程质量进行全面评估。

(3)甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应积极配合。工程质量问题处理原则为“三不放过”：即不放过任何质量缺陷，不放过任何质量事故，不放过任何质量隐患。对于不合格的工程，乙方应立即进行整改，直至达到合格标准。在整改过程中，甲方有权要求乙方提供相关整改措施和记录。对于严重质量问题，双方可协商采取停工、返工、加固、拆除等措施，确保工程质量。

三、工程进度及验收

(1)工程进度计划应根据工程特点、施工方案及合同要求制定，经双方协商一致后由甲方审批。进度计划应包括各分项工程的开竣工时间、关键线路、施工高峰等关键节点。乙方应严格按照进度计划组织施工，确保工程按期完成。甲方将定期对工程进度进行跟踪检查，必要时可要求乙方调整进度计划。

(2)工程验收分为隐蔽工程验收、分项工程验收、分部工程验收和竣工验收。隐蔽工程验收应在隐蔽前进行，乙方应提前通知甲方派员验收。分项工程验收应在施工完成后进行，验收合格后方可进入下个分项工程。分部工程验收应在分项工程验收合格的基础上进行，验收合格后，方可进行下个分部工程的施工。竣工验收应在所有分部工程验收合格后进行，验收合格后，工程交付使用。

(3)工程验收应按照国家相关规范和标准进行，验收过程应公正、公开、透明。验收过程中，甲方有权要求乙方提供相关技术资料、施工记录等，乙方应积极配合。验收不合格的工程，乙方应立即进行整改，直至达到验收标准。整改完成后，乙方应向甲方提出复验申请。复验合格后，方可继续施工或交付使用。甲方有权对验收不合格的工程提出停工整改要求，直至达到合格标准。

四、违约责任及争议解决

(1)若乙方未能按照合同约定的时间完成工程，导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金。根据合同规定，每延误一天，乙方应向甲方支付相当于合同总金额的0.5%的违约金。例如，若合同总金额为1亿元，则每延误一天，乙方需支付5万元违约金。如延误超过30天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因延误造成的全部损失。在实际案例中，某施工单位因延误工期被甲方处以违约金30万元，并赔偿甲方因此造成的经济损失50万元。

(2)若甲方未能按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。违约金按逾期付款金额的0.1%每日计算，直至实际支付之日止。若甲方逾期付款超过60天，乙方有权