农村自建房安全文明施工合同5篇.docx

农村自建房安全文明施工合同5篇

篇1

甲方（发包人）：__________

乙方（承包人）：__________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方农村自建房施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：农村自建房

2.工程地点：__________

3.工程内容：房屋建造及相关附属设施

4.工程规模：__________

二、施工期限

1.开工日期：__________

2.竣工日期：__________

3.合同工期：__________天

三、施工费用及支付方式

1.工程总造价：__________元（大写：__________元整）

2.支付方式：银行转账

3.支付节点：预付款、中期款和尾款，具体节点根据工程进度和双方约定。

四、施工要求及标准

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方应使用合格的建筑材料，确保材料来源合法、质量可靠。

3.乙方在施工过程中，应遵守安全操作规程，确保施工人员的安全。

4.乙方应做好施工现场的文明施工，保持施工现场整洁、有序。

五、安全施工及文明施工要求

1.乙方应设立专门的安全管理机构，负责施工过程中的安全管理工作。

2.乙方应制定严格的安全操作规程，并对施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识。

3.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施。

4.乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场整洁、有序，避免对周边环境造成污染。

5.乙方应在施工过程中严格控制噪音、粉尘和废弃物排放，确保施工过程符合环保要求。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方若未按合同约定支付施工费用，每逾期一天，需向乙方支付合同总造价的千分之五作为违约金。

2.乙方若未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付合同总造价的千分之五作为违约金。

3.若因乙方施工质量问题导致甲方房屋出现安全隐患或损坏，乙方需承担相应的赔偿责任。

4.若因甲方原因造成乙方停工或窝工，甲方需承担相应的赔偿责任。

5.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可协商解决。

七、争议解决方式及管辖法院

1.若双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同适用中华人民共和国法律。如有任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.管辖法院：__________人民法院。

八、合同的生效及变更

1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.如有其他未尽事宜，双方可协商解决并签订相关协议进行约定。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇2

甲方（建设单位）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本农村自建房安全文明施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.开工日期：_________

5.竣工日期：_________

二、施工要求

1.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和现场指导进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方应制定详细的安全文明施工方案，并报甲方备案。方案应包括施工现场的安全防护措施、环境保护措施、文明施工措施等。

3.乙方应确保施工现场的整洁、有序，避免乱堆乱放现象。同时，应做好施工现场的噪音、粉尘、废弃物等污染物的处理工作。

4.乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。

5.乙方应积极配合甲方的安全文明施工检查，对发现的问题及时整改。

三、安全措施

1.乙方应建立健全安全管理制度，明确各级人员的安全职责，确保施工过程中的安全。

2.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并采取有效的安全防护措施。