承揽加工合同(标准版)(4).docxVIP

PAGE

1-

承揽加工合同(标准版)(4)

一、合同订立

(1)合同订立是承揽加工关系确立的基础，它明确了双方的权利与义务。根据《中华人民共和国合同法》的规定，承揽加工合同应当具备以下基本要素：承揽人的名称或者姓名、住所地；定作人的名称或者姓名、住所地；加工项目的具体内容、数量、质量要求；加工期限、地点；加工费用的计算方式、支付时间及方式；定作人提供的材料、设备等；违约责任及争议解决方式。例如，某电子公司（定作人）与某电子加工厂（承揽人）签订的承揽加工合同中，明确了电子产品的加工数量为1000台，加工期限为60天，加工费用总计为人民币50万元，支付方式为加工完成后支付70%，剩余30%在产品验收合格后支付。

(2)在合同订立过程中，承揽人需对定作人提供的资料进行认真审查，确保加工项目的可行性。如发现定作人提供的资料存在缺陷或不符合要求，承揽人有权要求定作人进行补充或修改。此外，承揽人还需对加工过程中的技术要求、工艺流程等进行详细说明，以确保双方对加工项目有清晰的认识。例如，某服装加工厂在接到某服装品牌公司的订单后，对订单中的服装款式、面料、工艺要求等进行了详细分析，并提出了相应的加工方案，以确保产品符合品牌公司的质量标准。

(3)合同订立后，双方应按照合同约定履行各自义务。定作人应按照合同约定提供材料、设备等，并按时支付加工费用；承揽人则应按照合同约定完成加工任务，并保证加工质量。在合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。例如，在某次承揽加工合同履行过程中，由于定作人提供的材料质量不符合要求，导致承揽人无法按期完成加工任务。经双方协商，定作人同意更换材料，并给予承揽人一定的工期补偿。

二、加工内容与要求

(1)加工内容与要求是承揽加工合同的核心部分，直接关系到最终产品的质量与性能。在合同中，需详细列明加工项目的具体内容，包括产品名称、规格型号、尺寸、材料、颜色、工艺流程等。例如，某汽车制造企业与零部件供应商签订的合同中，对刹车片产品的加工内容进行了明确规定，包括产品名称为“刹车片”，规格型号为“XZ-100”，尺寸为“直径120mm，厚度8mm”，材料为“高性能耐磨合金”，颜色为“黑色”，工艺流程包括“铸造、热处理、机械加工、表面处理”等。

(2)加工要求方面，合同需明确产品的质量标准、性能指标、检验方法等。如国家标准、行业标准或双方约定的技术标准。例如，某精密仪器制造商与配件供应商签订的合同中，对仪器的加工要求包括：外观无划痕、裂纹等缺陷，内部精度达到±0.01mm，功能测试合格率达到98%以上，并需按照ISO9001质量管理体系进行生产。供应商需提供产品检验报告，证明其产品符合合同要求。

(3)在加工内容与要求中，还应包括对交货时间、地点、数量、包装等的规定。例如，某电子产品加工合同中规定，承揽人应在合同签订后30个工作日内完成1000台电子产品的加工，并交付至定作人指定的仓库。产品包装需符合国家相关规定，保证产品在运输过程中的安全。此外，合同还应明确违约责任，如因承揽人原因导致产品不符合要求或延期交货，应承担相应的赔偿责任。

三、交付与验收

(1)交付与验收是承揽加工合同履行的重要环节，直接关系到双方的经济利益。在合同中，需明确交付产品的具体时间、地点、方式以及验收的标准和程序。例如，某建筑公司与钢材供应商签订的钢材供应合同中，约定钢材应在合同签订后45天内分批交付至施工现场，每次交付量不少于100吨。交付方式为供应商负责运输，验收地点为施工现场。验收标准参照国家标准GB/T700-2006《碳素结构钢》执行，验收程序包括外观检查、尺寸测量、化学成分分析等。

(2)验收过程中，定作人应按照合同约定的标准和方法对承揽人交付的产品进行检验。验收合格的产品，定作人应及时接收并支付相应的加工费用；验收不合格的产品，定作人有权要求承揽人进行返工、修复或退货。例如，在某次承揽加工合同中，由于承揽人交付的产品存在尺寸偏差，定作人进行了抽样检验，发现不合格率达到5%。根据合同约定，定作人要求承揽人进行返工，并延长了验收期限至10天。返工完成后，定作人再次进行验收，确认产品合格后支付了剩余的加工费用。

(3)交付与验收过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。例如，在某次承揽加工合同履行过程中，由于承揽人交付的产品存在质量问题，定作人拒绝接收并要求退货。承揽人认为产品符合合同要求，拒绝退货。双方协商未果，定作人遂向人民法院提起诉讼。经法院审理，认定承揽人交付的产品存在质量问题，判决承揽人承担退货责任，并赔偿定作人因此遭受的损失。此外，合同中还规定了因交付与验收问题导致的延误责任，如因承揽人原因导致交付延误，应支付定作人相应的违约金；如因定作人