2024工程总承包建筑项目协议范本4页版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024工程总承包建筑项目协议范本4页版B版

本合同目录一览

1.工程概况

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3预付款

3.4进度付款

3.5竣工结算

4.工程质量

4.1质量标准

4.2质量保证

4.3质量检查

5.工程进度

5.1施工计划

5.2进度要求

5.3延期违约金

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量

7.施工安全

7.1安全措施

7.2安全事故处理

7.3安全文明施工

8.知识产权

8.1专利和版权

8.2必威体育官网网址条款

9.违约责任

9.1承包人违约

9.2发包人违约

9.3违约金计算

10.争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

10.4法律途径

11.合同的生效、变更与解除

11.1合同生效条件

11.2合同变更

11.3合同解除

12.合同的附件

12.1附件目录

12.2附件内容

13.其他约定

13.1不可抗力

13.2税务条款

13.3环境保护

13.4验收与保修

14.合同的签订日期与地点

14.1签订日期

14.2签订地点

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1项目名称：2024工程总承包建筑项目

1.2项目地点：具体位置，省市区/县/镇/村

1.3工程规模：工程总体规模，包括栋数、层数、建筑总面积等

1.4

工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、园林绿化等工程。

第二条合同主体

2.1发包人：发包人的全称

2.2承包人：承包人的全称

第三条合同价格

3.1合同总价：合同总价，大写

3.2价格调整：价格调整的条件及方法

3.3预付款：预付款的金额、支付时间及条件

3.4进度付款：进度付款的金额、时间及条件

3.5竣工结算：竣工结算的时间、方式及条件

第四条工程质量

4.1质量标准：工程质量应符合的国家标准、行业标准和地方标准

4.2质量保证：承包人应提供的质量保证措施、试验和检测

4.3质量检查：发包人和承包人各自的质量检查职责和权利

第五条工程进度

5.1施工计划：承包人应提交的施工计划，包括开工日期、竣工日期等

5.2进度要求：工程进度应满足的要求和条件

5.3延期违约金：延期违约金的计算方式及支付条件

第六条材料与设备

6.1材料供应：材料供应的责任、质量、数量、价格等

6.2设备供应：设备供应的责任、质量、数量、价格等

6.3材料质量：材料质量的检测、试验及不符合质量要求的处理方式

第八条知识产权

8.1专利和版权：工程设计、施工方法、技术创新等涉及的专利和版权归属及使用条件

8.2必威体育官网网址条款：双方对工程相关信息的必威体育官网网址义务、必威体育官网网址期限及违约责任等

第九条违约责任

9.1承包人违约：承包人违约的情形、违约责任及补救措施

9.2发包人违约：发包人违约的情形、违约责任及补救措施

9.3违约金计算：违约金的计算方式、支付时间及条件

第十条争议解决

10.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决

10.2调解解决：协商不成的，可以申请第三方调解机构进行调解

10.3仲裁解决：调解不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁

10.4法律途径：仲裁裁决生效后，如仍有争议，可依法向人民法院提起诉讼

第十一条合同的生效、变更与解除

11.1合同生效条件：合同生效的条件，如双方签字盖章、政府批准等

11.2合同变更：合同变更的条件、程序及变更内容的有效性

11.3合同解除：合同解除的条件、程序及解除后的责任处理

第十二条合同的附件

12.1附件目录：附件的名称、编号及内容

12.2附件内容：附件的具体内容，如设计图纸、技术参数等

第十三条其他约定

13.1不可抗力：不可抗力的定义、责任及处理方式

13.2税务条款：合同履行过程中的税务问题及处理方式

13.3环境保护：工程环境保护的要求、责任及处理方式

13.4验收与保修：工程验收的标准、程序及保修期限

第十四条合同的签订日期与地点

14.1签订日期：合同签订的日期

14.2签订地点：合同签订的地点

第二部分：其他补充性说明和解释

说明一：附件列表：

附件一：工程设计图纸

附件二：施工方案和施工组织设计

附件三：材料和设备