村委会跟个人之间的建设工程合同8篇.docxVIP

村委会跟个人之间的建设工程合同8篇

篇1

甲方（发包方）：某村村民委员会

乙方（承包方）：张三

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就甲方的建设工程承包给乙方达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：某村村民委员会办公楼改造工程

2.工程地点：某村村民委员会所在地

3.工程内容：办公楼外墙涂料粉刷、屋顶维修、门窗更换等

4.工程规模：建筑面积约1000平方米

二、承包方式

1.承包方式：包工包料

2.承包范围：乙方负责购买材料并施工，包括外墙涂料粉刷、屋顶维修、门窗更换等

3.承包价格：按实际完成工程量计算，单价另行协商确定

三、工期要求

1.工程开工日期：2024年5月1日

2.工程竣工日期：2024年11月30日

3.工期延误：如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金1000元

四、质量保证

1.乙方需保证工程质量符合相关标准，并通过甲方的验收

2.如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方需承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失

五、付款方式

1.甲方在合同签订后支付乙方工程款的30%作为预付款

2.工程进度过半时，甲方支付乙方工程款的50%

3.工程竣工并通过甲方验收后，甲方支付乙方剩余的20%工程款

4.乙方需提供相应的发票和凭证供甲方报销使用

六、违约责任

1.如因甲方原因导致工程停工或无法按时支付工程款，甲方需向乙方支付相应的违约金和利息损失

2.如因乙方原因导致工程无法按时完成或质量不合格，乙方需承担相应的违约责任和赔偿责任

七、争议解决

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决

2.协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议

八、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

甲方（发包方）：某村村民委员会（盖章）

日期：2024年4月29日

乙方（承包方）：张三（签字）

日期：2024年4月29日

篇2

村委会个人建房合同

甲方（发包方）：XX村委会

乙方（承包方）：XX，身份证号码：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方位于XX村的XX建设工程，经甲乙双方协商同意，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：XX村XX建设工程

2.工程地点：XX市XX区XX镇XX村

3.工程内容：房屋建设施工，包括地基、主体结构、装修等工程内容

4.工程规模：建筑面积XX平方米，层数XX层

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、工程造价

1.工程预算造价：人民币XX元（大写：XX元）

2.结算方式：按实际完成工程量结算

3.支付方式：银行转账或现金方式支付

四、质量技术标准

1.工程质量标准：符合国家标准GB/T50300-2024《建筑工程施工质量验收规范》要求

2.技术标准：按照国家有关建筑工程技术规范、标准施工

五、合同条款

1.甲方责任：

（1）负责办理相关手续，确保工程合法开工；

（2）负责提供施工所需的水、电等基础设施；

（3）负责协调周边关系，确保施工顺利进行。

2.乙方责任：

（1）按照合同约定完成施工任务，确保工程质量符合要求；

（2）负责施工现场的安全管理，确保施工人员安全；

（3）负责工程竣工后的清理工作，确保施工场地整洁。

3.违约责任：

（1）甲方如未按合同约定提供基础设施或协调周边关系，导致乙方无法正常施工，需承担相应的违约责任；

（2）乙方如未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，需承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效；

2.合同生效后，双方