石材加工承包协议5篇.docx

石材加工承包协议5篇

篇1

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就石材加工承包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：石材加工工程

2.工程地点：甲方指定地点

3.工程内容：石材加工、运输、安装等

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包该工程，负责提供加工设备、工具和材料，并承担加工过程中的一切费用。

2.乙方应根据甲方的需求，按照甲方指定的地点和数量进行加工，并按时交付给甲方。

三、合同价款及支付方式

1.本工程的合同价款为人民币XX元整（大写：XX元整）。该价款包括加工费、材料费、运输费和安装费等一切费用。

2.甲方应在合同签订后支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币XX元整（大写：XX元整）。剩余款项在验收合格后一次性支付。

3.乙方应提供正规的发票和收据，以便甲方进行财务报销。

四、工期及交付要求

1.乙方应在合同签订后尽快安排加工，并按时交付给甲方。工期为XX天，自合同签订之日起计算。

2.乙方应确保加工质量符合甲方的要求，并按照甲方的指示进行安装和调试。

3.如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、质量保证及验收标准

1.乙方应确保加工的石材质量符合国家标准和甲方要求，无破损、无污渍、无气泡等缺陷。

2.甲方应在收到石材后进行验收，并按照合同约定的质量标准进行验收。如甲方对石材质量有异议，应及时向乙方提出，乙方应尽快进行处理。

3.验收时，乙方应提供相关的质量保证资料和验收记录，以便甲方进行验收和确认。

六、违约责任及赔偿标准

1.如因乙方原因造成工期延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿标准根据违约情况而定。

2.如因甲方原因造成工期延误或质量问题，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。具体赔偿标准根据违约情况而定。

3.乙方在加工过程中应遵守安全操作规程，如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

4.甲方应按时向乙方支付合同价款，如因甲方原因造成逾期付款，甲方应向乙方支付相应的利息损失。具体利息损失按照中国人民银行同期贷款利率计算。

七、争议解决及法律适用

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，双方应继续履行本合同未涉争议的其他部分。如因争议导致合同无法继续履行的，双方应协商解除合同或达成其他解决方案。

3.双方同意将争议提交给合同签订地的人民法院进行审理，并接受该法院的管辖和裁判结果。如一方对裁判结果有异议的，可依法向上一级人民法院申请再审或申诉。

4.在争议解决过程中产生的所有费用均由双方自行承担。如法院最终判决由一方承担全部或部分费用的，该方应及时向另一方支付相应的费用。

5.双方应本着友好合作的原则协商解决争议问题，避免对双方造成不必要的损失和不良影响。在协商过程中，双方可达成补充协议或谅解备忘录等文件以记录协商结果并作为解决争议的依据。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行石材加工承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包范围：_________

4.承包方式：_________

二、双方职责

1.甲方职责：

（1）甲方需按时提供加工所需原材料，并确保原材料的质量符合加工要求。

（2）甲方需按照合同约定支付加工费用。

（3）甲方有权对乙方的加工过程进行监督，确保加工质量符合标准要求。

（4）甲方需按照相关法律法规的规定，为乙方提供必要的安全保障。

2.乙方职责：

（1）乙方需按照甲方的要求进行石材加工，并确保加工质量符合标准要求。

（2）乙方需按时向甲方交付加工成品。

（3）乙方在加工过程中，需严格遵守相关法律法规的规定，确保生产安全。

（4）乙方需积极配合甲方的质量监督工作，确保加工质量得到有效控制。

三、加工费用