电梯安装施工合同范本5篇.docx

电梯安装施工合同范本5篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方电梯安装工程事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程质量：[工程质量]

二、合同工期

1.合同工期：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日，共XX天。

2.因不可抗拒因素或甲方原因导致工程不能按时开工或中途停工，工期可相应顺延。

三、质量与验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度和甲方要求，及时提供关于工程质量的技术资料。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得进行下一道工序。

3.工程竣工时，乙方应及时通知甲方进行验收。甲方在接到通知后XX天内组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按要求进行整改，直到验收合格。

4.甲方在验收时，应对工程质量、材料使用等方面提出合理意见或建议。乙方应根据甲方的意见或建议进行整改。

5.竣工验收时，以甲方代表签字确认为合格。若甲方代表在验收合格后拒绝签字确认，则视为甲方对验收结果存在异议，双方应进一步协商处理。

6.工程自竣工验收合格之日起开始计算保修期。保修期为XX年。在保修期内，乙方应对因其原因造成的质量问题负责维修。

四、付款与结算

1.付款方式：本工程采用银行转账方式支付款项。具体支付时间和金额如下：

a)合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；

b)主要设备安装完毕后，甲方支付乙方合同总金额的XX%；

c)竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的XX%。

2.结算方式：本工程采用固定总价合同。在合同签订时，双方已充分考虑到可能的材料价格波动、工程量变化等因素，并已将这些因素反映在合同总金额中。因此，除非双方另有书面约定，否则合同总金额在任何情况下不得变更。

3.乙方在申请付款时，应提供相应金额的发票和收据。否则，甲方有权拒绝付款。

4.若因乙方原因导致合同无法按时履行或无法完成全部工作内容，则乙方应退还甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方因此造成的损失。

五、违约责任

1.乙方若不能按时开工或中途停工，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：每延误一天，乙方应支付甲方违约金XX元。若延误时间超过XX天，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

2.乙方若不能保证工程质量或材料使用不当，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：每发现一次质量问题或材料使用不当的情况，乙方应支付甲方违约金XX元。若质量问题或材料使用不当的情况超过XX次，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.乙方若不能按时完成竣工验收或整改工作，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：每延误一天，乙方应支付甲方违约金XX元。若延误时间超过XX天，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

4.甲方若不能按时支付款项或提出合理要求或建议，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：每延误一天，甲方应支付乙方违约金XX元。若延误时间超过XX天，乙方有权解除本合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

5.任何一方违反本合同的必威体育官网网址条款或单方面泄露对方商业秘密的，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：违约方应支付对方违约金XX元，并赔偿因此给对方造成的全部损失。若损失难以计算或估算的，则违约方应按月支付给对方违约金XX元，直到双方协商确定损失数额为止。

六、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同在执行过程中如发生争议或纠纷，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

4.在本合同履行过程中，双方应严格必威体育官网网址对方的商业秘密和相关信息资料。未得到对方的书面同意或许可，任何一方不得擅自泄露对方的商业秘密和相关信息资料。否则应承担相应的法律责任和赔偿责任。

篇2

甲方（委托方）：XXXXXX公司

乙方（施工方）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、