桥梁建设施工合同7篇.docx

桥梁建设施工合同7篇

篇1

发包方（简称甲方）：[甲方公司名称]

承包方（简称乙方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.开工日期：XXXX年XX月XX日

5.竣工日期：XXXX年XX月XX日

6.合同工期：XX日历天

第二条承包方式

乙方采用包工包料方式承包本合同工程。

第三条乙方承包范围

乙方承包范围包括：桥梁建设施工的全部内容。具体包括：基础工程、主体结构、桥梁装饰等全部内容。

第四条甲方责任

1.甲方负责办理工程相关的前期手续，提供必要的证明文件。

2.甲方负责提供必要的施工图纸和技术支持。

3.甲方负责办理竣工验收手续。

4.甲方负责提供必要的施工设备、材料和人员。

5.甲方负责支付施工费用。

第五条乙方责任

1.乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术支持进行工程施工。

2.乙方负责提供必要的施工设备、材料和人员。

3.乙方负责确保施工质量和进度，按时完成施工任务。

4.乙方负责保护施工现场的环境，防止对环境造成污染。

5.乙方负责提供必要的售后服务，确保工程使用效果。

第六条施工费用及支付方式

1.施工费用：本合同工程的施工费用为人民币XX元整（￥XX元）。具体费用根据施工图纸和实际情况进行调整。

2.支付方式：甲方通过银行转账方式支付施工费用。乙方需提供相应的发票和收据。

3.支付时间：甲方在签订合同后支付XX元作为预付款，施工完成后支付剩余款项。具体支付时间根据施工进度进行调整。

第七条违约责任

1.甲方如有违约行为，需承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.乙方如有违约行为，需承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

3.双方如因违约行为导致合同无法继续履行，可协商解除合同，并要求违约方承担相应的赔偿责任。

第八条争议解决方式

1.双方如因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼方式解决。具体仲裁机构或诉讼法院由双方协商确定。仲裁裁决或诉讼判决对双方具有法律约束力。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他条款。如有需要，双方可协商签订补充协议，明确争议解决的具体事宜。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.争议解决过程中产生的仲裁费、诉讼费等相关费用由双方自行承担。具体承担比例由双方协商确定。仲裁裁决或诉讼判决作出后，相关费用由败诉方承担。

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包的桥梁建设工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

二、工期及进度

1.工程开工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.乙方须按照甲方制定的工程进度计划进行施工，如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.乙方须按照国家和地方的相关质量标准进行工程施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。

2.甲方有权对工程质量进行监督检验，乙方应配合甲方进行质量验收工作。

3.如工程质量不符合合同约定，乙方需承担相应的违约责任。

四、合同价款及支付方式

1.工程总造价：__________

2.支付方式：__________

3.乙方在合同签订后，应提交相应的发票和收据，以便甲方进行支付。

五、违约责任

1.乙方如因自身原因造成工期延误或质量不符合合同约定，需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2.甲方如因自身原因造成工期延误或未按照合同约定支付款项，需承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

六、争议解决

1.甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉