海外基础设施建设施工总承包合同（04版）.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

海外基础设施建设施工总承包合同（04版）

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3海外基础设施项目

1.4施工总承包

第二条合同范围与内容

2.1工程范围

2.2施工内容

2.3工程量清单

第三条合同价格与支付

3.1合同价格

3.2价格调整

3.3支付方式与时间

第四条合同工期与进度

4.1合同工期

4.2施工进度计划

4.3工期延误与赔偿

第五条施工质量与标准

5.1施工质量要求

5.2质量检验与验收

5.3质量争议的处理

第六条施工安全与环境保护

6.1施工安全要求

6.2安全事故的处理

6.3环境保护与合规

第七条合同变更与解除

7.1合同变更

7.2合同解除

7.3变更与解除的赔偿

第八条违约责任与赔偿

8.1违约行为

8.2违约责任

8.3违约赔偿

第九条争议解决与法律适用

9.1争议解决方式

9.2适用法律

9.3法院管辖

第十条合同的生效、履行与终止

10.1合同生效条件

10.2合同履行与监督

10.3合同终止条件

第十一条合同的附件与附录

11.1附件清单

11.2附录内容

第十二条必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址信息

12.2必威体育官网网址义务

12.3必威体育官网网址期限

第十三条合同的转让与分包

13.1合同转让

13.2分包管理

13.3分包合同的签订

第十四条其他条款

14.1不可抗力

14.2forcemajeure

14.3双方约定的其他事项

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3海外基础设施项目

1.4施工总承包

施工总承包是指乙方承担项目的施工任务，包括但不限于施工设计、施工组织、施工管理、施工监理、设备材料采购、人员培训、试运行等工作，并按照本合同的约定向甲方交付符合质量、安全、环保等要求的项目。

第二条合同范围与内容

2.1工程范围

乙方承担的施工范围包括但不限于：

（1）土建工程；

（2）安装工程；

（3）装修工程；

（4）设备采购与安装；

（5）施工期间的维修、保养与调试；

（6）提供施工所需的工程技术支持、咨询与服务；

（7）甲方约定的其他工程范围。

2.2施工内容

（1）按照施工图纸和施工规范进行施工；

（2）确保施工过程中的质量、安全、环保等要求得到满足；

（3）按照合同约定的工期完成施工任务；

（4）提供合格的施工成果，并承担相应的质量保证责任。

2.3工程量清单

甲乙双方应按照附件一《工程量清单》的要求，明确项目的工程量、工程单价、工程总价等事项。乙方应按照工程量清单的要求，编制施工组织设计，制定施工计划，并按照计划进行施工。

第三条合同价格与支付

3.1合同价格

本合同的合同价格是指乙方向甲方提供的施工服务及材料的总额，包括但不限于施工人工费、材料费、设备费、管理费、利润等，具体金额详见附件一《工程量清单》。

3.2价格调整

本合同价格在合同签订后，如因市场行情变化、政策调整等因素导致价格变动，双方可协商进行价格调整。价格调整的方式和金额由双方另行约定。

3.3支付方式与时间

甲方应按照本合同约定，向乙方支付合同价款。支付方式可以为银行转账、汇票、信用证等方式。具体支付方式、时间、金额等事项由双方另行约定。

第四条合同工期与进度

4.1合同工期

本合同约定的合同工期是指乙方完成施工任务的时间，自甲方与乙方签订合同之日起至项目竣工交付之日止。具体工期详见附件一《工程量清单》。

4.2施工进度计划

乙方应按照附件一《工程量清单》的要求，制定详细的施工进度计划，并提交甲方审批。乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保项目按期完成。

4.3工期延误与赔偿

如乙方未按照约定的工期完成施工任务，应按照合同约定向甲方支付违约金。具体违约金计算方式和金额由双方另行约定。

第五条施工质量与标准

5.1施工质量要求

乙方应按照我国及项目所在国家（地区）的相关法律法规、工程技术标准、规范和甲方要求，保证施工质量，确保项目安全、环保、节能、美观。

5.2质量检验与验收

乙方应按照合同约定，对施工过程和施工成果进行质量检验。项目竣工后，甲方应组织验收，乙方应积极配合。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。

5.3质量争议的处理

如甲乙双方在质量问题上发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可提交双方约定的仲裁机构进行仲裁，或依法向项目所在地人民法院提