简易电缆改造合同范本7篇.docx

简易电缆改造合同范本7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方电缆改造工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________电缆改造工程

2.工程地点：_________

3.工程范围：包括电缆的拆除、安装、调试等，具体内容包括但不限于：

（1）旧电缆的拆除；

（2）新电缆的采购、运输及安装；

（3）电缆的调试及测试；

（4）相关附属设施的建设等。

二、合同工期

1.本工程计划开工日期为：_________年_________月_________日，计划竣工日期为：_________年_________月_________日，合同工期为：_________天。

2.乙方应在合同规定的工期内完成全部工作内容，并达到甲方满意的标准。

三、工程质量及要求

1.乙方应严格按照甲方要求和相关标准规范进行电缆改造施工，确保工程质量。

2.乙方在施工中应遵守安全生产和环境保护等相关法律法规的规定，确保施工过程中的安全环保。

3.乙方应确保所使用的电缆和相关配件符合国家标准和甲方要求，严禁使用假冒伪劣产品。

4.乙方在施工中应做好成品保护，确保已安装的电缆不受损坏。

四、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为：_________元（大写：_________元整）。具体费用包括材料费、人工费、运输费等。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付合同价款的50%作为预付款，即_________元（大写：_________元整）。剩余50%的款项在乙方完成全部工作内容并通过甲方验收后支付。

3.乙方在收到预付款后应立即开始施工，并确保在规定工期内完成全部工作内容。否则，甲方有权扣除乙方的预付款作为违约金。

五、违约责任

1.乙方如不能按照合同规定工期完成全部工作内容，应承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2.乙方如使用假冒伪劣产品或者不符合国家标准的电缆和相关配件，应承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3.甲方如不能按照合同规定支付款项，应承担违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

六、争议解决方式

本工程如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院的调查取证工作。判决生效并执行完毕后，双方应遵守执行结果。若一方不履行判决，另一方有权向法院申请强制执行。

七、合同生效与终止

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后，甲乙双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。

2.在合同实施过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续实施时，甲乙双方可以协商终止合同。合同终止后，乙方应尽快将已完成的工程成果交付给甲方，并协助甲方进行善后处理。甲方应根据实际情况向乙方支付相应的款项。

3.本合同未尽事宜，甲乙双方可以协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电缆改造工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________电缆改造工程

2.工程地点：_________

3.工程内容：对现有的电缆进行改造，包括电缆的更换、维修和升级等工作。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元（大写：_________元整）。该价款为包工包料的价格，包括材料费、人工费、管理费等相关费用。

2.支付方式：合同签订后，甲方应支付乙方合同价款的30%作为预付款，即_________元（大写：_________元整）。剩余款项在乙方完成工程并经甲方验收合格后支付。

三、工期及进度

1.工期：本工程计划自_________年_________