河北建设工程施工合同(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

河北建设工程施工合同(2024版)

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发包人

1.2承包人

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2工程变更价款

3.3工程索赔价款

第四条合同工期

4.1工期要求

4.2工期延期

第五条质量标准

5.1工程质量要求

5.2质量验收

第六条材料和设备

6.1材料和设备供应

6.2材料和设备质量

第七条施工组织与管理

7.1施工组织设计

7.2施工现场管理

7.3安全生产管理

第八条合同的履行与变更

8.1合同履行

8.2合同变更

第九条合同的解除与终止

9.1合同解除

9.2合同终止

第十条违约责任

10.1发包人违约

10.2承包人违约

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

第十二条合同的生效、修改与解除

12.1合同生效

12.2合同修改

12.3合同解除

第十三条其他条款

13.1必威体育官网网址条款

13.2广告宣传条款

13.3知识产权保护条款

第十四条附录

14.1附件一：工程量清单

14.2附件二：图纸

14.3附件三：技术规范

14.4附件四：其他相关文件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发包人

1.1.1发包人名称：河北X建设工程有限公司

1.1.2发包人地址：河北省石家庄市X区X路X号

1.1.3发包人代表：X

1.2承包人

1.2.1承包人名称：X建筑工程有限公司

1.2.2承包人地址：X市X区X路X号

1.2.3承包人代表：X

第二条工程概况

2.1工程名称：河北X建设工程项目

2.2工程地点：河北省石家庄市X区X路X号

2.3工程规模：X平方米

2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等

第三条合同价格

3.1合同总价：人民币X万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）

3.2工程变更价款：如工程发生变更，双方协商确定变更价款

3.3工程索赔价款：双方按照合同约定和法律规定处理索赔事项

第四条合同工期

4.1工期要求：工程自开工之日起，预计X个月内竣工交付

4.2工期延期：如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方协商确定延期时间

第五条质量标准

5.1工程质量要求：按照国家标准、行业标准和合同约定执行

5.2质量验收：工程竣工后，由发包人组织验收，承包人负责配合

第六条材料和设备

6.1材料和设备供应：承包人负责供应工程所需材料和设备

6.2材料和设备质量：承包人保证供应的材料和设备符合合同约定和国家标准

第八条合同的履行与变更

8.1合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务

8.2合同变更：如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效

第九条合同的解除与终止

9.1合同解除：如一方违约导致合同解除，应按照合同约定和法律规定承担违约责任

9.2合同终止：工程竣工验收合格后，本合同自行终止

第十条违约责任

10.1发包人违约：发包人未按约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任

10.2承包人违约：承包人未按约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任

第十一条争议解决

11.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼

11.2争议解决机构：有管辖权的人民法院

第十二条合同的生效、修改与解除

12.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效

12.2合同修改：合同履行过程中，如需修改，应签订书面修改协议，经双方盖章确认后生效

12.3合同解除：如双方协商一致解除合同，应签订书面解除协议，经双方盖章确认后生效

第十三条其他条款

13.1必威体育官网网址条款：双方应对合同内容和工程进展等情况予以必威体育官网网址，未经对方同意不得泄露给第三方

13.2广告宣传条款：未经对方同意，任何一方不得以合同或工程为题材进行广告宣传

13.3知识产权保护条款：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等权益

第十四条附录

14.1附件一：工程量清单（详见附件一）

14.2附件二：图纸（详见附件二）

14.3附件三：技术规范（详见附件三）

14.4附件四：其他相关文件（详见附件四）

合同附件请附后。

第二部分：其他补充性说明和解释

说明一：附件列表：

附件一：工程量清单

1.1