吊顶外包安装合同5.docxVIP

PAGE

1-

吊顶外包安装合同5

一、合同双方信息

(1)本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）就甲方在其指定场所进行的吊顶外包安装工程达成一致，为明确双方的权利、义务和责任，特订立本合同。甲方系（甲方名称），乙方系（乙方名称）。甲方为工程的建设方，乙方为工程的施工方。双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议。

(2)甲方详细地址为（甲方详细地址），联系电话为（甲方联系电话）。乙方详细地址为（乙方详细地址），联系电话为（乙方联系电话）。双方应确保提供的信息真实、准确、完整，以便对方能够及时与对方取得联系。合同签订后，任何一方地址、联系方式变更的，应及时通知对方，以便合同的履行不受影响。

(3)本合同签订日期为（签订日期），合同期限自（开始日期）起至（结束日期）止。在合同有效期内，双方应严格履行合同约定的各项义务。如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方应按照《中华人民共和国合同法》的有关规定处理。合同到期后，如双方无异议，可协商续签合同。

二、吊顶外包安装工程概况

(1)本工程位于（工程地点），工程总面积为（总面积）平方米。工程内容包括但不限于吊顶材料的选择、设计、安装以及相关的辅助工作。甲方要求乙方按照甲方提供的工程图纸和技术要求进行施工，确保工程质量达到国家相关标准。

(2)工程主要材料包括但不限于石膏板、铝扣板、轻钢龙骨等，乙方应确保所使用材料符合国家质量标准，并在施工前提供材料合格证明。工程所需设备、工具由乙方负责准备，确保施工过程中设备正常运行。

(3)工程施工过程中，乙方应遵守国家有关施工安全的规定，确保施工现场安全。施工期间产生的垃圾、废弃物等应由乙方负责清理，不得影响环境卫生。工程完成后，乙方应进行自检，确保工程质量符合合同要求，并协助甲方进行竣工验收。

三、合同条款

(1)本合同工期为（工期天数）天，自合同签订之日起计算。乙方应严格按照工期要求完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的（延误罚款比例）作为违约金。例如，若合同总价款为100万元，则每日延误罚款为100万元×（延误罚款比例）=（具体金额）元。

(2)工程质量标准应达到国家相关质量验收规范。乙方在施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范进行操作，确保工程质量。若因乙方施工质量问题导致返工，乙方应承担全部返工费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费等。如因质量问题导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方损失，赔偿金额不低于实际损失金额的（赔偿比例）。

(3)甲方在工程款支付方面，根据工程进度分阶段支付。具体支付比例和节点如下：工程开工前支付合同总价款的（预付款比例）作为预付款；工程完成50%时支付合同总价款的（进度款比例1）作为进度款；工程完成80%时支付合同总价款的（进度款比例2）作为进度款；工程竣工验收合格后支付合同总价款的（进度款比例3）作为进度款。如乙方在规定时间内未能完成工程，甲方有权暂停支付后续款项。

四、违约责任及争议解决

(1)若乙方未能在合同约定的工期内完成工程，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的（延误罚款比例）作为违约金。例如，若合同总价款为100万元，则每日延误罚款为100万元×（延误罚款比例）=（具体金额）元。若延误导致甲方遭受额外损失，乙方还应赔偿甲方因此产生的直接经济损失。历史上，某吊顶安装工程因乙方延误导致甲方额外支出维修费用10万元，乙方因此被要求支付违约金及赔偿金共计20万元。

(2)若乙方在施工过程中因自身原因导致工程质量不合格，需承担全部返工费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费等。若因质量问题导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方损失，赔偿金额不低于实际损失金额的（赔偿比例）。例如，在某次吊顶安装工程中，因乙方施工不当导致吊顶漏水，甲方因此遭受的损失包括维修费用、停业损失、客户投诉赔偿等，总计15万元，乙方最终赔偿甲方损失20万元。

(3)在合同履行过程中，若双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，不得擅自中止或终止合同。若一方违反上述规定，应承担相应的法律责任。例如，在某吊顶安装工程中，因双方对工程款支付产生争议，甲方在诉讼期间擅自停止支付工程款，最终被法院判决支付违约金并承担诉讼费用。