工程总包合同7篇.docx

工程总包合同7篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程承包方式：__________

4.工程范围和内容：__________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为______天，自______年______月______日开工至______年______月______日竣工。

2.如有特殊情况，双方协商后进行调整。

第三条工程价款及支付方式

1.工程价款：本工程总包价为人民币______元整（￥______）。

2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：

（1）合同签订后，甲方应支付乙方工程总价的______%作为预付款，即人民币______元整（￥______）。

（2）乙方完成工程量的______%时，甲方应支付乙方工程总价的______%，即人民币______元整（￥______）。

（3）乙方完成工程量并竣工验收后，甲方应支付乙方剩余的款项，即人民币______元整（￥______）。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2.甲方应在竣工验收时对工程质量进行验收，并提出验收意见。如工程质量不符合要求，乙方应按要求进行整改。

第五条甲方责任与义务

1.甲方应按时向乙方支付工程款项。

2.甲方应提供施工所需的设计文件、技术资料及施工条件。

3.甲方应对乙方的施工质量进行监督。

4.甲方应协助乙方处理施工中的相关问题。

第六条乙方责任与义务

1.乙方应确保施工质量达到合同要求。

2.乙方应按时向甲方提交施工进度计划、施工记录及竣工验收资料。

3.乙方应严格遵守施工现场的安全、环保规定。

4.乙方应确保施工场地的整洁、有序。

第七条违约责任及赔偿约定

1.甲方若未按时向乙方支付工程款项，应承担相应的违约责任。每逾期一天，应向乙方支付工程总价的______%作为违约金。若因甲方原因造成工程停工、窝工、延期等损失，甲方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据损失情况而定。

2.乙方若未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。每逾期一天，应向甲方支付工程总价的______%作为违约金。若因乙方原因造成工程停工、窝工、延期等损失，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据损失情况而定。同时，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。第八条合同变更及解除双方如需对合同进行变更或解除，应协商一致并签订书面协议。协议未达成之前，原合同仍具有法律效力。第九条争议解决方式双方如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同生效及份数本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：__________日期：__________年______月______日乙方（签字/盖章）：__________日期：__________年______月______日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_________天，自_________年_________月_________日开始，至_________年_________月_________日结束。

2.如有特殊情况需调整合同工期，需经双方协商后确定。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币_________元整。

2.甲方应按以下方式向乙方支付工程价款：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的_________%，即人民币_________元