必威体育精装版农村房屋自建房建筑施工承包标准合同6篇.docx

必威体育精装版农村房屋自建房建筑施工承包标准合同6篇

篇1

发包方（甲方）：[甲方姓名]

承包方（乙方）：[乙方姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇到下列情况，乙方可顺延工期：因自然灾害或意外事件而影响施工；因甲方提出变更计划或变更施工图而影响施工。

第三条工程造价及付款方式

1.工程造价：本工程采用包工包料方式，每平方米造价XX元，总计XX元。

2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方XX元作为预付款；工程完工验收合格后，甲方支付乙方XX元；剩余XX元作为质量保证金，一年后如无质量问题，甲方一次性支付乙方。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格（优良），符合验收规范标准。

2.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

3.工程竣工后，乙方应通知甲方进行竣工验收。甲方必须在接到通知后十个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。

第五条施工准备和主要责任

1.甲方责任：负责办理有关建设手续；提供施工用水、用电和进出场地的道路；提供施工图纸、地质资料及地下管线等工程资料；协调施工周边关系；按合同约定支付预付款和工程进度款。

2.乙方责任：负责施工区域的临时设施、水电管线的铺设、管理、使用等工作；组织施工队伍进场，做好材料、设备的采购和供应工作；严格按照施工图纸和验收规范进行施工，确保工程质量；做好施工记录、隐蔽工程验收记录；协助甲方做好竣工验收工作。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付预付款和工程进度款，每延期一天，乙方可向甲方收取违约金XX元。

2.因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应按合同总金额的XX%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3.乙方在施工过程中不得因自身原因擅自停工、退场。如有违反，乙方应按合同总金额的XX%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.甲方若不按合同约定进行竣工验收或故意拖延验收时间，每延期一天，需向乙方支付违约金XX元。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.如遇下列情况，合同可终止：因不可抗力或意外事件影响施工；因甲方提出变更计划或变更施工图而影响施工；双方协商同意终止合同。合同终止后，双方应友好协商，共同处理后续事宜。

第八条争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼的顺利进行。判决生效后，双方应认真履行判决结果。

第九条合同附件及补充协议

1.本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同的附件包括施工图纸、地质资料、地下管线等工程资料，双方应妥善保管和使用这些资料。如因资料丢失或损坏而影响施工或造成质量问题，相关责任方应承担相应的法律责任。

3.双方协商确定的其他事项：XXXX年XX月XX日签订的《房屋建筑施工合同》的补充协议内容为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。具体内容包括但不限于：因设计原因造成的工程量增加在合同价款中调整；因建设单位原因造成的停工、窝工损失补偿标准；竣工验收后剩余材料、设备的处理办法等。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________

2.本工程开工日期为：_________

3.竣工日