工程分包合同（简洁版）5篇.docx

工程分包合同（简洁版）5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程分包事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.开工日期：_________

5.竣工日期：_________

6.合同价款：_________

二、承包方式

乙方采用_________方式承包本工程。在承包期间，乙方应遵守甲方的各项规定，并承担因自身原因造成的全部损失。

三、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为_________元。具体支付时间、金额和方式按照甲方与业主签订的施工合同约定执行。

2.乙方应在每月底前向甲方提交已完工程的结算资料，甲方在收到结算资料后10个工作日内审核完毕并支付进度款。结算资料包括但不限于工程量确认单、材料设备进场验收记录、施工记录等。

3.甲方在支付款项时，有权对支付款项进行审查，确保支付款项符合合同约定和法律法规的规定。乙方应配合甲方的审查工作，提供必要的支持和协助。

四、工期及进度要求

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保按时完成合同约定的各项任务。

2.乙方应制定详细的施工计划，确保施工进度符合甲方的要求。甲方有权对施工进度进行检查和监督。

3.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

五、质量保证

1.乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量符合相关法律法规和甲方要求。

2.乙方应对施工过程中的质量问题进行及时处理和记录，确保施工质量可追溯。

3.如因乙方原因导致施工质量问题，乙方应承担相应的修复责任和赔偿责任。

六、安全保证

1.乙方应建立健全安全管理制度，确保施工过程中的安全操作符合相关法律法规和甲方要求。

2.乙方应在施工区域设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施。

3.如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

七、违约责任

1.如因乙方原因导致合同无法按时履行或履行不符合约定，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。具体违约责任包括但不限于：未按时完成合同约定的各项任务、施工质量问题、安全事故等。

2.甲方有权在乙方违约时扣除乙方的合同价款或要求乙方承担相应的经济损失。同时，甲方有权要求乙方在合理期限内进行整改或重新施工。

八、争议解决方式

如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和法院的规定，积极配合法院的审理工作。判决生效前，双方不得擅自变更或解除本合同。判决生效之日起，双方应认真履行判决结果。若一方不履行判决结果，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他条款的约定。如有其他未尽事宜，双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、合同生效及其他约定

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务和责任。如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任和赔偿责任。同时，双方应积极配合对方的合理要求，确保合同的顺利实施和完成。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。如有其他争议问题，双方应及时沟通解决，避免影响合同的实施和完成。

篇2

甲方（发包方）：____________________

公司名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

乙方（承包方）：____________________

公司名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方需要将部分工程任务分包给乙方完成，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

甲方将____________工程的部分任务分包给乙