涂饰作业人工承包条款2024年版协议版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

涂饰作业人工承包条款2024年版协议版B版

本合同目录一览

1.承包范围

1.1承包内容

1.1.1涂饰作业项目

1.1.2承包方式

1.1.3承包数量

1.1.4承包时间

2.承包价格

2.1单价

2.2总价

2.3价格调整

2.4付款方式

2.5付款时间

3.承包人的义务

3.1施工质量

3.2施工安全

3.3材料供应

3.4施工期限

3.5工程验收

4.发包人的义务

4.1提供施工场地

4.2协助办理相关手续

4.3支付工程款

4.4工程验收

5.合同的变更和解除

5.1变更条件

5.2解除条件

5.3变更和解除的程序

6.违约责任

6.1承包人违约

6.2发包人违约

6.3违约赔偿

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3仲裁解决

7.4法律途径

8.合同的生效、终止和解除

8.1生效条件

8.2终止条件

8.3解除条件

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

9.3泄密责任

10.合同的附则

10.1合同的附件

10.2合同的修改

10.3合同的转让

11.合同的签字盖章

11.1甲方签字

11.2乙方签字

11.3盖章

12.合同的生效日期

12.1合同签订日期

12.2生效日期

13.其他约定

13.1双方的其他约定

13.2第三方约定的效力

14.合同的格式和份数

14.1合同格式

14.2合同份数

14.3各方的留存份数

第一部分：合同如下：

第一条承包范围

1.1承包内容包括但不限于：内外墙涂饰、天花板的涂饰、门窗及线条的涂饰、地面的涂饰、防水处理等涂饰作业项目。

1.1.1承包方式为包工包料，乙方需按照甲方的要求采购施工材料。

1.1.2承包数量按照甲方提供的施工图纸和工程量清单确定。

1.1.3承包时间自合同签订之日起至工程验收合格之日止。

第二条承包价格

2.1单价按照甲方提供的工程量清单和乙方报价确认。

2.2总价=各分项工程量清单数量×相应单价。

2.3价格调整的条件和方式：由于市场行情波动导致材料价格变动超过合同签订时材料价格的10%，乙方有权按照实际材料价格调整合同总价。

2.4付款方式为工程进度付款，具体付款比例和时间由双方另行约定。

2.5付款时间：按照工程进度，甲方应在验收合格后七个工作日内支付乙方工程款。

第三条承包人的义务

3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准完成涂饰作业，确保施工质量。

3.2乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。

3.3乙方应按照合同约定供应施工材料，确保材料质量。

3.4乙方应按照合同约定的施工期限完成工程。

3.5工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求进行保修。

第四条发包人的义务

4.1甲方应提供施工场地，确保乙方能够正常施工。

4.2甲方应协助乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。

4.3甲方应按照合同约定支付工程款，确保乙方的权益。

4.4甲方应组织工程验收，确保工程质量。

第五条合同的变更和解除

5.1变更条件：合同履行过程中，由于不可抗力或者甲方需求变更等原因，需要对合同内容进行变更的，可以协商变更。

5.2解除条件：合同履行过程中，由于不可抗力或者甲方需求解除合同的，可以协商解除。

5.3变更和解除的程序：变更或者解除合同应书面协议，并由双方签字盖章确认。

第六条违约责任

6.1乙方逾期完成工程或者工程质量不符合约定的，应承担违约责任，甲方有权要求乙方支付违约金。

6.2甲方逾期支付工程款或者提供施工场地不符合约定的，应承担违约责任，甲方应支付乙方违约金。

6.3违约赔偿的金额双方另行约定。

第八条争议解决

7.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。

7.2.1提交合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

7.2.2提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

7.3如双方同意，也可以选择仲裁解决争议，仲裁委员会为合同签订地仲裁委员会。

7.4无论采取哪种方式解决争议，双方都应遵守仲裁或者判决结果，履行相关义务。

第九条合同的生效、终止和解除

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2合同终止条件：合同约定的工程验收合格，乙方完成合同约定的义务。

8.3合同解除条件：合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。

第十条必威体育官网网址条款

9.1双方应对在合同履