建设工程施工投标合同范本（标准版）6篇.docx

建设工程施工投标合同范本（标准版）6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________天。

2.本工程开工日期：_________年_________月_________日，竣工日期：_________年_________月_________日。

第三条合同价款与支付

1.工程合同价款为：_________元。

2.支付方式：_________。

第四条工程质量、验收与保修

1.工程质量应达到合同约定的标准。

2.乙方应在工程竣工后7日内向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方在收到结算报告和结算资料后7日内审核完毕，并提出审核意见。乙方在接到审核意见后5日内完成修改并重新提交甲方审核。甲方在竣工验收合格后及时办理竣工结算，并退还乙方质量保证金。保修期按相关规定执行。

第五条双方职责及权利、义务

1.甲方权利及义务：负责办理有关建设手续；负责设计交底及图纸会审；负责提供外购材料；负责技术监督和质量检验；负责支付工程进度款；负责工程的竣工验收和结算工作。

2.乙方权利及义务：按时提交结算报告和结算资料；按合同约定进行竣工验收；按合同约定及时支付劳务费用；按合同约定进行保修服务。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程进度款或竣工验收后不及时办理竣工结算，每逾期一天，应按合同总金额的千分之五向乙方支付违约金。

2.乙方若不能按合同约定按时交付工程或工程质量达不到合同约定标准，每逾期一天，应按合同总金额的千分之五向甲方支付违约金。

3.乙方若不能按合同约定进行保修服务，每逾期一天，应按合同总金额的千分之五向甲方支付违约金。

4.如一方违约造成另一方损失，违约方应赔偿另一方的全部损失。

第七条争议解决方式

1.协商和解；协商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院工作，及时提供有关证据材料。诉讼过程中产生的费用由败诉方承担。判决后如一方不履行判决，另一方可以向人民法院申请强制执行。在强制执行过程中产生的费用由不履行判决方承担。如果双方对强制执行仍有争议，任何一方可向人民法院申请复议一次，复议期间不停止判决的执行。

2.合同实施期间如发生争议，双方应本着友好协商的原则解决。协商不成时，任何一方可向工程所在地建设行政主管部门投诉或向人民法院提起诉讼。在投诉或诉讼过程中，双方应积极配合主管部门或法院的工作，及时提供有关证据材料。投诉或诉讼过程中产生的费用由败诉方承担。判决后如一方不履行判决，另一方可以向人民法院申请强制执行。在强制执行过程中产生的费用由不履行判决方承担。如果双方对强制执行仍有争议，任何一方可向人民法院申请复议一次，复议期间不停止判决的执行。同时，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应本着诚实信用的原则履行本合同所约定的义务。如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。同时，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。合同生效后的变更、补充等事宜应按照相关法律法规及本合同约定进行办理。

2.在合同实施过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法继续履行时，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼要求解除合同。但无论何种原因解除合同，双方都应本着诚实信用的原则进行协商处理相关事宜。同时，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。合同解除后的结算、保修等事宜应按照相关法律法规及本合同约定进行办理。

3.本合同在以下情况下可以终止：双方协商同意解除合同；因不可抗力导致合同无法按时履行或无法继续履行时；一方违约导致另一方无法继续履行合同时；其他符合法律法规规定的情形。合同终止后，双方应本着诚实信用的原则进行协商处理相关事宜。同时，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。合同终止后的结算、保修等事宜应按照相关法律法规及本合同约定进行办理。

4.在合同履行过程中如有其他特殊原因需要终止合同时，双方应提前协商并书面告知对方后方可终止合同关系。否则视为违约