费用全部结清承诺书.docxVIP

PAGE

1-

费用全部结清承诺书

一、费用结清承诺概述

(1)在我国，随着市场经济的快速发展，合同纠纷日益增多，其中涉及费用问题尤为突出。为维护市场秩序，保障各方权益，费用结清承诺书作为一种书面承诺形式，被广泛应用于各类经济活动中。根据相关数据显示，近年来，我国因合同纠纷导致的诉讼案件逐年上升，其中涉及费用未结清的案件占比高达60%以上。为有效预防和减少此类纠纷，越来越多的企业、个人在签订合同时，会要求对方提供费用结清承诺书，以明确双方的权利义务，保障交易安全。

(2)费用结清承诺书的核心内容是对费用的明确约定，包括但不限于费用的种类、金额、支付时间、支付方式等。以某建筑公司为例，该公司在承接一栋住宅楼项目时，与开发商签订了费用结清承诺书。在合同中，双方明确约定了工程款支付节点、支付金额及违约责任。由于开发商未能按时支付工程款，导致工程进度受阻，建筑公司依法提起诉讼。法院审理后，根据费用结清承诺书的相关规定，判决开发商支付拖欠的工程款及相应违约金，维护了建筑公司的合法权益。

(3)费用结清承诺书不仅是一种法律文件，更是一种诚信的体现。在实际操作中，部分当事人可能会故意隐瞒或篡改承诺书内容，以达到逃避责任的目的。例如，某房地产开发商在销售房屋时，承诺购房者房屋交付后30日内办理产权过户手续。然而，在实际交付过程中，开发商却以各种理由拖延过户时间，导致购房者权益受损。在此背景下，购房者可以依据费用结清承诺书，追究开发商的违约责任，维护自身合法权益。因此，费用结清承诺书在保障交易安全、促进诚信交易方面具有重要意义。

二、具体费用结清承诺内容

(1)本承诺书就甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）之间签订的《XX合同》（以下简称“合同”）项下的费用支付事项作出如下承诺：根据合同约定，甲方应支付乙方总金额为人民币XX万元，包括但不限于设计费、材料费、人工费等。甲方承诺在合同约定的付款期限内，即自合同生效之日起XX个月内，分阶段支付上述费用。具体支付计划如下：合同生效后X个月内支付总金额的30%，工程进度达到50%时支付总金额的40%，工程竣工验收合格后支付剩余的30%。若甲方未按上述时间节点支付费用，每逾期一日，应向乙方支付未付款项的千分之五作为违约金。

(2)为确保费用支付的透明度和公正性，甲方同意以下监督措施：甲方应定期向乙方提供支付费用的明细清单，包括但不限于付款时间、金额、支付方式等，乙方有权要求甲方提供相关银行转账凭证。同时，双方可共同委托第三方审计机构对费用支付进行定期审计。若审计结果显示甲方存在未按约定支付费用的行为，甲方应立即补足欠款，并按上述违约金标准支付违约金。此外，若因甲方原因导致乙方遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

(3)本承诺书自双方签字盖章之日起生效，直至合同约定的费用全部支付完毕。如合同终止或甲方提前完成付款义务，本承诺书亦随之终止。若甲方在合同期限内未能按约定支付费用，乙方有权解除合同，并要求甲方按照合同约定及本承诺书规定支付全部费用及违约金。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

三、承诺履行与违约责任

(1)本承诺书旨在明确甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）之间的费用支付义务及违约责任。甲方承诺，在合同约定的期限内，按照合同条款及本承诺书的规定，及时、足额支付乙方应得的费用。若甲方未能履行承诺，导致乙方遭受经济损失，甲方应承担以下违约责任：首先，甲方应立即支付乙方因违约所造成的直接经济损失；其次，甲方应按照未支付费用金额的每日千分之五支付违约金；最后，若违约行为严重损害乙方利益，甲方还应承担相应的赔偿责任，包括但不限于律师费、诉讼费等。

(2)本承诺书签订后，甲方应严格遵守以下履行义务：甲方应在合同约定的付款期限内，按照约定的支付方式和金额支付费用。若甲方因特殊原因无法按时支付，应提前X天以书面形式通知乙方，并说明原因。乙方在收到通知后，有权根据实际情况决定是否同意延期支付。若甲方未按约定支付且未提前通知，视为甲方违约。此外，甲方应确保支付的费用真实、合法，不得以任何形式进行虚假支付或挪用。

(3)若甲方违反本承诺书规定，乙方有权采取以下措施：首先，乙方有权要求甲方立即履行支付义务，并支付相应的违约金；其次，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同约定的全部费用及违约金；最后，若甲方违约行为构成严重违法，乙方有权依法追究甲方的法律责任。在履行本承诺书过程中，若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。本承诺书作为合同附件，与合同具有同等法律效力。