机房建设工程施工合同范本(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

机房建设工程施工合同范本(2024版)

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1合同甲方

1.2合同乙方

1.3合同丙方

1.4合同术语定义

2.工程范围与内容

2.1工程范围

2.2工程内容

2.3工程量清单

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.2支付方式

3.3进度付款

3.4最终付款

3.5支付凭证

4.工程进度与工期

4.1工程进度计划

4.2工期延误

4.3提前完成奖励

5.工程质量与标准

5.1工程质量要求

5.2质量检验

5.3质量争议处理

6.施工安全与环保

6.1安全措施

6.2安全事故处理

6.3环保要求

7.变更与调整

7.1变更程序

7.2变更费用

7.3工程调整

8.违约责任

8.1甲方违约

8.2乙方违约

8.3丙方违约

9.争议解决

9.1协商解决

9.2调解解决

9.3仲裁解决

9.4法律途径

10.合同的生效、变更与终止

10.1合同生效条件

10.2合同变更

10.3合同终止

11.必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容

11.2必威体育官网网址期限

11.3泄露后果

12.法律适用与争议解决

12.1法律适用

12.2争议解决

13.其他条款

13.1不可抗力

13.2通知与送达

13.3合同附件

14.合同的签署与备案

14.1签署程序

14.2备案要求

14.3合同文本数量

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.4合同术语定义：

（1）机房工程：指根据甲方需求，在甲方指定地点进行的建设包含机房房间、机房内部设备及相关配套设施的工程。

（2）工程进度：指工程按照合同约定的时间节点进行的进度。

（3）工程质量：指工程满足甲方需求的质量标准。

第二条工程范围与内容

2.1工程范围：本合同约定的机房建设工程施工范围包括但不限于机房土建、装修、电气安装、通信设备安装、散热系统安装等。

2.2工程内容：乙方应按照合同约定的工程范围，完成机房建设工程的设计、采购、施工、调试、验收等工作。

2.3工程量清单：具体工程量清单详见附件一。

第三条合同价格与支付

3.2支付方式：甲方支付乙方的款项，采用银行转账方式。

3.3进度付款：乙方完成合同约定的工程进度后，甲方按照工程进度付款，具体付款比例和时间详见附件二。

3.4最终付款：乙方完成合同约定的工程并验收合格后，甲方应在验收报告签署后的【】日内支付剩余款项。

3.5支付凭证：甲方支付乙方的款项，以银行转账凭证为准。

第四条工程进度与工期

4.1工程进度计划：乙方向甲方提供工程进度计划，并按照计划进行施工。

4.2工期延误：因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应按照合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。

4.3提前完成奖励：如乙方提前完成工程，甲方按照提前完成的时间，给予乙方提前完成奖励，具体奖励标准详见附件三。

第五条工程质量与标准

5.1工程质量要求：乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行施工，保证工程质量满足甲方需求。

5.2质量检验：工程完成后，乙方应向甲方提供工程质量检验报告。甲方有权对工程进行检验，如检验不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改。

5.3质量争议处理：如对工程质量有争议，双方应共同委托具有资质的第三方进行检测，以检测结果为准。

第六条施工安全与环保

6.1安全措施：乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，制定施工安全措施，并严格执行。

6.2安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。

6.3环保要求：乙方应遵守国家环保法律法规，确保施工过程中不对环境造成污染。

第八条违约责任

8.1甲方违约：如甲方未按照合同约定履行义务，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式详见附件四。

8.2乙方违约：如乙方未按照合同约定履行义务，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式详见附件四。

8.3丙方违约：如丙方未按照合同约定履行义务，丙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式详见附件四。

第九条争议解决

9.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。

9.2调解解决：如协商不成，双方可向工程所在地的民间调解组织申请调解。

9.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。

9.4法律途径：如仲裁不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。