塔吊安装分包协议书8篇.docx

塔吊安装分包协议书8篇

篇1

发包人（甲方）：[公司名称]

承包人（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：塔吊安装及拆除作业

二、承包范围及方式

1.承包范围：甲方委托乙方安装、拆除[具体塔吊型号和数量]台塔吊。具体内容包括塔吊的运输、安装、拆除、验收等全流程工作。

2.承包方式：乙方根据甲方的要求，按照合同约定的工作内容和方式进行施工，确保塔吊安装质量符合相关标准。

三、工期及进度要求

1.工期：乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保塔吊安装按时完成。具体工期根据甲方要求及现场实际情况确定。

2.进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。在施工过程中，乙方应严格按照施工进度计划执行，确保施工进程有序进行。

四、质量与验收

1.乙方应确保塔吊安装质量符合相关标准和规范。在塔吊安装完成后，乙方应组织专业人员进行自检，确保安装质量符合要求。

2.甲方有权对塔吊安装质量进行抽查和验收。如果甲方发现安装质量存在问题或不符合合同约定，乙方应及时进行整改并承担相应的违约责任。

3.塔吊安装完成后，乙方应提供完整的验收资料，并协助甲方完成验收工作。

五、安全施工与文明作业

1.乙方应严格遵守国家和地方有关安全施工和文明作业的规定，确保施工过程中的安全环保工作得到有效执行。

2.乙方应制定完善的安全施工措施和应急预案，并定期组织人员进行安全教育培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。

3.甲方有权对乙方的安全施工和文明作业进行监督和检查。如果发现存在安全隐患或违规行为，甲方有权要求乙方立即进行整改并承担相应的违约责任。

六、合同价款及支付方式

1.合同价款：甲、乙双方根据塔吊型号、数量及安装难度等因素，共同确定合同价款为人民币[具体金额]元整（￥[具体金额]）。该价款为包干价，包含但不限于塔吊安装、拆除、运输等所有费用。

2.支付方式：合同签订后，甲方应支付乙方合同价款的[具体比例]作为预付款。塔吊安装完成后，甲方应支付乙方剩余款项。具体支付时间和方式以甲方付款凭证为准。

七、违约责任及赔偿损失

1.乙方若因自身原因未能按合同约定完成塔吊安装任务，应向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。违约金金额为合同价款的[具体比例]，损失赔偿额按实际发生额计算。

2.甲方若因自身原因未能按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。违约金金额为应付未付金额的[具体比例]，损失赔偿额按实际发生额计算。

3.如因第三方原因（包括但不限于不可抗力、意外事件等）导致合同无法按时履行或无法完全履行，甲、乙双方应友好协商解决。若协商不成，可依法向法院提起诉讼或申请仲裁解决纠纷。

八、争议解决及法律适用

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。甲、乙双方因本合同产生的争议应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或申请仲裁解决纠纷。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他部分。

2.争议的解决应遵循公平、公正的原则，保护双方的合法权益。在争议解决过程中，双方应积极配合，提供必要的证据材料，以便尽快解决纠纷。

九、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止为本合同的履行期限。在合同履行期限内，甲、乙双方应本着诚实信用的原则履行本合同约定的义务。

2.合同终止：本合同在以下情况下终止：一是双方协商一致同意终止合同；二是出现不可抗力或意外事件导致合同无法继续履行；三是甲方或乙方违反合同约定且未能在合理期限内履行其义务致使合同目的无法实现。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，并办理合同终止手续。如因违约方原因导致合同终止的，违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此给守约方造成的全部损失。

篇2

发包人（全称）：_________

承包人（全称）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包人有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________塔