工地质保金合同8篇.docx

工地质保金合同8篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程建设，为确保工程质量，双方协商决定，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币_________元（大写：_________元整）。

2.支付方式：银行转账。具体支付节点和金额按照合同约定执行。

三、质量保证及保修期

1.工程质量标准：按照《建设工程质量评价标准》及相关规定执行。

2.保修期：自工程竣工验收之日起，保修期为_________年。在保修期内，乙方负责免费维修因工程质量问题引起的所有损坏和缺陷。

四、质保金及返还方式

1.质保金：甲方在支付合同价款时，按照合同价款的10%扣留质保金，即人民币_________元（大写：_________元整）。

2.返还方式：在保修期结束后，经甲方确认工程质量无问题后，乙方可返还质保金。返还时，甲方将扣除因乙方原因造成的所有损失后，将剩余质保金返还给乙方。

五、违约责任及赔偿标准

1.甲方若未按照合同约定支付合同价款或质保金，应自逾期之日起，每日向乙方支付合同价款或质保金万分之五的违约金。

2.乙方若未按照合同约定完成工程建设或工程质量未达到合同约定标准，应自逾期之日起，每日向甲方支付合同价款万分之五的违约金。同时，乙方应负责无偿维修因工程质量问题引起的所有损坏和缺陷。

3.因一方违约造成另一方损失的，违约方应赔偿因此给另一方造成的全部损失。

六、争议解决及管辖法院

1.争议解决：如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为_________人民法院。

七、合同生效及变更、解除

1.合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2.合同变更：如需对合同进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议生效前，原合同继续有效。变更协议生效后，原合同自动终止。

3.合同解除：如因不可抗力或国家政策调整等原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。

八、其他约定事项

1.甲方有权对乙方进行工程质量的检查、监督，并提出改进意见和要求。乙方应积极配合并改进施工方法和质量。

2.乙方应在施工前制定详细施工方案和质量保证措施，并提交甲方审核批准后实施。在施工过程中，乙方应严格按照施工方案和质量保证措施执行施工任务。如有需要调整或补充的，应及时提交甲方审核批准。

3.甲方有权要求乙方提供必要的施工资料和记录，以便进行工程质量的检查和验收。乙方应积极配合并提供相关施工资料和记录。

4.甲方应在收到乙方的施工资料和记录后及时进行审核和验收工作。如有需要补充或修改的地方，应及时向乙方提出并要求其进行整改。审核和验收通过后，甲方应签署验收意见并加盖公章确认。

5.乙方在施工中应严格遵守安全施工规定和操作规程，确保施工人员的安全与健康。如因乙方原因造成施工事故或人员伤亡的，乙方应承担全部责任和赔偿因此给甲方造成的全部损失。

篇2

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方应向乙方支付的工地质保金事宜，达成如下协议：

一、合同背景

甲方与乙方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》，由乙方承包施工甲方位于____的工程项目。根据该合同约定，乙方应在竣工验收前向甲方提交工程质保金。为确保工程质保金的支付和使用，甲乙双方在友好协商的基础上，共同制定本工地质保金合同。

二、合同目的

本合同的目的是明确工程质保金的数额、支付时间、返还条件及双方的权利和义务，确保工程质保金的安全和有效使用，保障甲乙双方的合法权益。

三、工程质保金数额及支付时间

1.工程质保金数额：人民币____元整（大写：____元整）。

2.支付时间：乙方应在竣工验收前向甲方提交工程质保金。具体支付时间为竣工验收后____个