店面装修合同简易范本7篇.docx

店面装修合同简易范本7篇

篇1

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对店面进行装修达成以下协议：

一、工程概况

1.甲方委托乙方对位于的店面进行装修。

2.工程内容包括：

（1）店面内部格局调整，包括墙面、地面、天花板的装修；

（2）制作和安装展示柜、收银台等；

（3）安装监控设备、音响设备等；

（4）其他相关装修工作。

3.工程预算：甲方需支付乙方的装修费用总计为人民币元（大写：圆整）。具体费用包括材料费、人工费、设计费等。

二、工程期限

1.工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。

2.如遇下列情况，乙方可顺延工程日期：

（1）因甲方原因未能及时提供施工所需材料；

（2）因甲方原因未能及时支付工程进度款；

（3）因设计变更或工程量增加等原因导致工程内容增加；

（4）因不可抗力因素导致工程无法按时完成。

三、工程质量

1.乙方应确保工程质量符合《建筑装饰工程施工及质量验收规范》等相关标准。

2.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。乙方应积极配合，改进施工方案，确保工程质量达到甲方要求。

四、付款方式

1.甲方需在工程开工前支付乙方工程预算的XX%作为预付款。

2.工程进度过半时，甲方需支付乙方工程进度款。具体支付时间由双方协商确定。

3.工程竣工后，甲方需支付乙方工程尾款。尾款支付完毕后，乙方需向甲方提供正式发票。

4.如遇质量问题或工期延误等情况，双方需协商解决方案。在协商过程中，双方应尊重对方的意见，寻求双方都能接受的解决方案。

五、违约责任

1.如一方违反本合同的约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任包括：支付违约金、赔偿因此造成的损失等。

2.如乙方在施工过程中存在质量问题或工期延误等情况，需承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或赔偿因此造成的损失。

3.如甲方未按时支付工程进度款或尾款，需承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付相应的款项并赔偿因此造成的损失。

4.在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，提供充分的证据材料，并按照法律程序进行。同时，双方也应积极配合法院的调查取证工作，以便尽快解决争议问题。如判决结果与合同约定不符的，双方应按照法院判决履行相应的义务。若因一方原因导致判决无法执行或给另一方造成损失的，该方应承担相应的赔偿责任。

六、其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

合同编号：_________

甲方（委托方）：_________

乙方（受托方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方店面装修事宜达成以下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程内容：店面的装修设计、施工及材料采购等。

3.工程造价：_________元。

二、施工期限

1.施工开始日期：_________年_________月_________日。

2.施工结束日期：_________年_________月_________日。

三、付款方式

1.甲方应在签订合同后支付乙方工程总造价的_________%作为预付款。

2.甲方应在施工期间向乙方支付工程总造价的_________%作为中期款。

3.甲方应在工程验收合格后向乙方支付剩余的款项。

四、施工及材料要求

1.乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工，并遵守相关的施工规范。

2.乙方应确保施工场地的安全，并采取措施防止对周边环境和人员造成损害。

3.乙方应使用合格的建筑材料，并符合国家相关标准。

五、验收及保修

1.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后的合理时间内进行验收。

2.甲方在验收过程中发现的问题，乙方应及时进行整改。整改完毕后，甲方应重新进行验收。

3.乙方应提供一定期限的保修服务，保修期限自工程验收合格之日起不少于_________年。在保修期限内，如因乙方的施工质量问题导致的问题，乙方应负责免费维修。

六、违约责