工程格式合同7篇.docx

工程格式合同7篇

篇1

合同编号：XXXX-XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程的建设施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程造价：XXXX元

二、施工工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、付款方式

1.甲方应按以下方式向乙方支付工程款：

（1）合同签订后，甲方应支付工程款的XX%作为预付款；

（2）乙方完成工程量的XX%时，甲方应支付工程款的XX%；

（3）乙方完成工程量全部时，甲方应支付工程款的XX%；

（4）工程竣工验收合格后，甲方应支付工程款的XX%。

2.乙方应在收到预付款后，按照合同工期的要求，完成工程的施工。

四、质量保证

1.乙方应保证工程的施工符合相关的质量标准和要求。

2.甲方有权对乙方的施工质量进行监督。如果乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改。

3.如果因乙方施工质量问题导致工程无法正常使用，乙方应承担相应的赔偿责任。

五、安全施工

1.乙方应制定安全施工措施，并严格遵守。

2.甲方有权对乙方的安全施工进行监督。如果乙方存在安全隐患，甲方有权要求乙方进行整改。

3.如果因乙方安全措施不当导致发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

六、竣工验收

1.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后，组织相关人员进行竣工验收。

2.竣工验收时，甲方应重点检查工程的施工质量、安全施工情况、合同约定内容的完成情况等。如果发现存在问题，应及时提出整改意见。

3.乙方应按照甲方的整改意见进行整改，并重新提交竣工验收申请。直到验收合格为止。

七、违约责任

1.如果甲方未按照合同约定向乙方支付工程款，则应承担相应的违约责任。具体违约责任按照合同条款执行。

2.如果乙方未按照合同约定完成工程的施工，则应承担相应的违约责任。具体违约责任按照合同条款执行。

3.如果因不可抗力导致双方无法履行合同，双方应友好协商解决。如果协商不成，则按照合同条款执行相关违约责任。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先尝试友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并履行相关义务。如一方不履行判决结果导致另一方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。九、合同生效与终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.合同生效后，双方应认真履行合同条款。如一方存在违约行为导致合同无法继续履行的，另一方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任。3.合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。3.本合同自双方签字或盖章之日起生效，合同有效期为XX年。期满后如需续签，双方应友好协商并签订新的合同。甲方（发包方）：XXXX（签字/盖章）日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXX（签字/盖章）日期：XXXX年XX月XX日

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包乙方的工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程造价：XXXX

二、承包方式及范围

1.承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。

2.承包范围：乙方负责施工范围内的所有工程内容，包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修等。

三、工期及进度

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.进度要求：乙方需按照甲方制定的施工进度计划进行施工，确保工期按时完成。

四、质量与验收

1.工程质量标准：乙方需按照《建设工程质量评价标准》及