2025版建设工程钢管租赁协议书.docxVIP

PAGE

1-

2025版建设工程钢管租赁协议书

一、协议双方基本信息

(1)本协议甲方为（甲方名称），是一家专业从事建设工程钢管租赁业务的企业，拥有丰富的行业经验和完善的租赁服务网络。甲方成立于20xx年，注册资本为人民币xx万元，拥有固定资产总值达xx万元。在过去的xx年里，甲方已经成功为xx个工程项目提供了钢管租赁服务，累计租赁钢管量达到xx万吨，与xx家施工单位建立了长期稳定的合作关系。

(2)本协议乙方为（乙方名称），是一家从事建筑工程施工的企业。乙方成立于20xx年，具有建筑工程施工总承包壹级资质，注册资本为人民币xx万元。乙方在行业内享有良好的声誉，曾荣获“全国优秀施工企业”称号。近年来，乙方承接了xx个大型工程项目，包括xx高速公路、xx城市综合体等，工程质量和安全均得到了业主的高度评价。

(3)本协议签订前，双方已就钢管租赁的相关事宜进行了充分沟通，并对各自的基本情况进行了详细了解。甲方承诺将严格按照国家相关法律法规和行业标准，提供质量可靠、服务优良的钢管租赁服务；乙方则承诺在租赁期内，按照协议约定合理使用钢管，确保工程进度和质量。双方均认可，本协议的签订对双方均有重要意义，有助于进一步深化合作，实现互利共赢。

二、钢管租赁条款

(1)本协议租赁物为甲方提供的各类规格的钢管，包括无缝钢管、焊接钢管等，具体型号和数量以双方确认的清单为准。乙方在租赁期间，应合理使用钢管，不得擅自改变其结构或用途。租赁期满后，乙方应将钢管完好无损地退还给甲方，如出现损坏或丢失，乙方应按照甲方提供的估价标准进行赔偿。

(2)租赁期限自本协议签订之日起至xx年xx月xx日止，共计xx个月。租赁期间，如乙方需要延长租赁期限，应提前xx天向甲方提出书面申请，经甲方同意后可续租。租赁费用按月计算，乙方应于每月的xx日前支付当月租金，租金总额为人民币xx万元。

(3)甲方保证租赁物符合国家相关质量标准，如因租赁物质量问题导致乙方工程受损，甲方应承担相应的赔偿责任。乙方在使用过程中，如发现租赁物存在质量问题，应及时通知甲方，甲方应在收到通知后xx小时内进行处理。如因乙方使用不当造成租赁物损坏，乙方应承担维修或更换责任。

三、违约责任及争议解决

(1)如甲方未能按照协议约定提供符合质量标准的租赁物，或者未能按时交付租赁物，致使乙方工程进度受到影响，甲方应承担相应的违约责任。具体责任包括但不限于：赔偿乙方因此遭受的直接经济损失；如乙方因此停工或延误工期，甲方应按合同约定支付违约金；如因此导致工程损失，甲方应承担相应的赔偿责任。同时，甲方应采取有效措施，尽快解决租赁物问题，减少乙方损失。

(2)如乙方未按协议约定支付租金，或者未按约定时间退还租赁物，甲方有权采取以下措施：要求乙方立即支付欠缴的租金；终止租赁合同，收回租赁物；要求乙方支付违约金，违约金按欠缴租金的xx%计算；如乙方逾期未支付违约金，甲方有权向人民法院提起诉讼，要求乙方承担相应的法律责任。此外，若乙方故意损坏租赁物或恶意拖欠租金，甲方有权要求乙方承担更高的赔偿责任。

(3)如双方在履行协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向协议签订地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证，确保案件公正审理。诉讼费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。在争议解决期间，本协议的其余条款仍具有法律效力，双方应继续履行各自义务。