建筑工程维修专业分包合同7篇.docx

建筑工程维修专业分包合同7篇

篇1

发包方（简称甲方）：[甲方公司名称]

承包方（简称乙方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：本工程采取专业分包的方式，由乙方负责维修施工。

4.工程范围和内容：本工程包括[具体维修项目]，具体范围包括[具体维修范围]。

第二条合同工期

1.本合同工期为[具体工期]天，自甲方发出开工通知之日起算。

2.乙方应在接到开工通知后尽快安排人员进场施工，确保按时完成维修任务。

第三条工程质量

1.乙方应严格按照甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督和检查，发现问题后乙方应及时进行整改。

第四条合同价款与支付方式

1.本工程维修费用为人民币[具体金额]元，大写为[金额汉字大写]。该费用已包含人工、材料、机械使用等全部费用。

2.甲方在签订合同后支付乙方合同总金额的[支付比例]作为预付款。剩余款项在验收合格后一次性支付。

第五条竣工验收与保修

1.乙方施工完成后，应提交验收申请，甲方应在接到申请后尽快组织验收。验收标准为甲方要求及相关法律法规的规定。

2.验收合格后，乙方应提供一定期限的保修服务，保修期限自验收合格之日起算。在保修期内，乙方应对任何质量问题负责并尽快进行修复。

第六条违约责任

1.甲方若未能按时支付合同款项或提出合理的验收要求，应承担相应的违约责任。

2.乙方若未能按时完成维修任务或施工质量不符合合同要求，应承担相应的违约责任。甲方有权从应付乙方的款项中扣除相应的违约金。

第七条合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并承担相应的法律责任。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。

2.在合同实施过程中，如遇不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行时，双方可协商终止合同。合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场并返还甲方已支付但未完成工作的款项。

第九条其他事项

1.乙方在施工中应严格遵守安全操作规程和相关法律法规的规定，确保施工过程中的安全。如因乙方原因造成的事故或损失，由乙方自行承担。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字/盖章）：[甲方公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字/盖章）：[乙方公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方对建筑工程维修项目的专业分包事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________________。

2.工程地点：_________________________。

3.工程内容：具体维修项目包括（根据实际需求填写，如墙面修复、管道更换等）。

二、合同工期

1.乙方应按照甲方要求的工期完成维修工作。

2.如有变更或延期需求，应经双方协商一致后确定。

三、合同价格及支付方式

1.合同总价：人民币_________元（大写：_________元整）。具体金额根据工程内容和规模确定。

2.支付方式：甲方按照工程进度支付款项，工程完工并验收合格后支付余款。

四、质量标准及验收方式

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行工程维修。

2.工程完工后，由甲方组织验收，验收合格后方可视为工程完成。

3.验收过程中发现不合格部分，乙方应无条件进行整改。

五、安全施工及保修责任

1.乙方应严格遵守安全施工的相关规定，确保施工现场的安全。

2.工程维修完成后，乙方应承担